裁判書系統

臺灣高等法院花蓮分院民事判決　　　　109年度建上易字第7號 上　訴　人　偉峻營造有限公司 法定代理人　王建惠 訴訟代理人　湯文章律師 被上訴人　　台灣自來水股份有限公司第十區管理處 法定代理人　白榮裕 訴訟代理人　蕭天賀 　　　　　　劉秀真律師 上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國109年8 月26日臺灣臺東地方法院107年度建字第9號第一審判決提起上訴 ，本院於110年2月23日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴及假執行之聲請均駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 一、按「第二審判決書內應記載之事實，得引用第一審判決。當 事人提出新攻擊或防禦方法者，應併記載之。」「判決書內 應記載之理由，如第二審關於攻擊或防禦方法之意見及法律 上之意見與第一審判決相同者，得引用之；如有不同者，應 另行記載。關於當事人提出新攻擊或防禦方法之意見，應併 記載之。」民事訴訟法第454條定有明文。茲本院認定之事 實及理由，均與第一審判決相同，爰依前開規定引用之(詳 如附件之第一審判決書所示)。 二、本件原審判決駁回上訴人之訴，上訴人不服提起上訴，其上 訴理由略以： (一)上訴人依約固有為被上訴人申請建造執照之義務，但並不 負有為被上訴人取得建造執照之義務，且被上訴人並未履 行定作人之協力義務，具可歸責事由。 1、上訴人承攬被上訴人於臺東縣○○○鄉之「金崙系統-金崙 淨水廠擴建工程」(下稱系爭工程)並簽立工程契約(下稱系 爭契約)，系爭工程估價單固有編列「建照執照及使照(含 雜照)申請費(含繪圖及簽證)，單價85,580元」一項，惟該 工項金額很小，應僅係委託建築師審核、送辦相關文件之 委任費用，而上訴人已依約委請林容聖建築師申辦建照， 已履行契約義務。另系爭工程位於山坡地，在申請前須先 做好水土保持工程，然被上訴人未事先做好水土保持工程 ，致無法申請建築執照並進行開工，若如被上訴人所辯， 系爭工程預算有編列上開金額之建照執照及使照(含雜照) 申請費，上訴人即負必須完成所有前提工程之義務，包括 施作水土保持工程等項，上訴人不但虧錢虧死，且若係上 訴人依約負責施作項目，被上訴人亦不必因為要施作水土 保持工程而要求上訴人提報停工。故工程估價單所列建照 執照及使照(含雜照)申請費僅為委任建築師送辦執照之費 用，上訴人確實將申請執照資料交由建築師辦理，即已履 行因系爭契約所負之責任，原審判決認上訴人依約負有為 被上訴人申請取得建造執照之義務，尚有誤會。 2、上訴人於民國105年8月24日協助被上訴人完成簡易水保工 程後，被上訴人直到105年11月14日才將辦理建造執照所需 之工程計畫書全部原件(該原件含興辦事業計畫書)提供給 上訴人，顯屬未盡定作人之協力義務而造成工期延誤近3月 ，此經林容聖於原審證述明確。另依林容聖建築師107年10 月22日及同年11月1日2次回函可知，系爭工程未能順利取 得執照之原因為系爭工程基地係因系爭圍牆未取得建造執 照且結構與現行法不符、面積4,000平方公尺須辦理加強山 坡地雜照審查、位於山坡地須先申請水土保持計畫、系爭 工程使用地類別為特定目的事業用地，申辦執照應檢附之 興辦事業計畫書經上訴人及建築師催請後被上訴人才提出 等情，均屬可歸責於被上訴人之事由。至臺東縣政府106年 5月17日府建管字第1060082487號函，並非因本案基地面積 小於3,000平方公尺而不受加強山坡地雜照審查及施工查驗 執行要點之拘束，況林容聖已於原審證稱：應係以工程基 地面積(4,000平方公尺)來判斷要不要加強坡審，而非建築 實際使用之基地面積(2916.88平方公尺)，且本案建造執照 申請書上載明基地面積4,000平方公尺，並經被上訴人確認 並用印，被上訴人更於106年1月24日檢送申請資料予上訴 人，命上訴人依約辦理建照，顯見被上訴人亦認為系爭工 程建築基地面積應為4,000平方公尺，而非契約圖說所標註 之2916.88平方公尺，是以被上訴人辯稱系爭工程基地面積 為2916.88平方公尺，建照申請不下來係上訴人自我耽誤云 云，不足採信。 3、系爭工程基地位於山坡地，依水土保持法應擬定水土保持 計畫書或簡易水保並送主管機關審查，此與建築工程得否 免予取得建雜照無關，主管機關臺東縣政府於回覆被上訴 人之106年5月17日府建管字第1060082487號函，以及回覆 原審函詢之107年7月5日府農土字第1070131324號函均予肯 認，另依上訴人提供之工程計畫書所附臺東縣政府82年間 之函文，已明確指出系爭工程基地位於山坡地，且為被上 訴人所明知，依法本應辦理水土保持計畫，被上訴人漏未 於招標前或開工前先行申請水土保持核可造成之系爭工程 延宕，顯具有可歸責性事由。至於被上訴人辯稱系爭工程 在圍牆內係平緩土地，不會衍生簡易水保問題云云，並舉 其所屬員工即證人陳元鎮、蔡志揚之證詞佐證，惟該二名 證人為被上訴人之員工，證詞恐有偏頗之虞，況且彼等就 系爭工程基地是否該申請水土保持，本身不具專業性，且 其證詞明顯與前述主管機關臺東縣政府之函文相佐，已不 可信。另被上訴人又辯稱上訴人知悉案地狀況仍參與投標 ，表示日後是否施作水保均可接受，故不可歸責於被上訴 人之情云云。惟系爭工程契約並未將水土保持列於系爭契 約範圍內，可能是被上訴人認為系爭工程不需要施作水土 保持設施，或是業已就水土保持工程另外招標，該等事由 豈是上訴人所能得知或加以干涉，故被上訴人所辯，亦不 足採信。 4、系爭契約第21條規定：「十、因可歸責於機關之情形，機 關通知廠商部分或全部暫停執行(停工)：…(三)暫停執行 期間累計逾6個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全 部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損 害。」本件履約初始因水保問題，在105年3月8日經被上訴 人通知自105年3月7日開始停工(原證1)，計算至105年7月4 日被上訴人函請上訴人依第三次協調會會議記錄報請開工 日止，此階段停工期間計120日曆天。其後上訴人配合辦理 施作簡易水土保持至105年8月24日完工，然而被上訴人至 105年11月14日才交出申請建照所需文件，此階段停工期間 計83天。若再加計嗣後因基地條件及既設圍牆問題導致申 辦建照雜照遇到阻礙等期間等造成工程延宕等諸多事由， 累計已逾6個月，上訴人自得行使終止或解除權。 5、綜上所述，系爭工程首先因被上訴人漏未先行取得水土保 持核可，其次又因被上訴人遲遲無法提供文件延宕申請時 程，再因申請建築執照之前提條件不佳，經建築師審核無 法通過執照申請，被上訴人並未履行定作人協力義務，凡 此皆屬於被上訴人應自行負責解決之事項，並非上訴人應 履行之契約範圍，亦非上訴人應承擔之義務，故系爭工程 歷次停工均非可歸責於上訴人。是以，上訴人於106年5月2 日依據系爭契約第21條第10款第3目可歸責於被上訴人之事 由主張解除或終止契約，即屬有據。原判決認為兩造105年 6月20日以協調會合意將簡易水土保持工程變更納入系爭工 程範圍並約定系爭工程於施工期間不計工期停工，則系爭 工程自105年3月7日起至105年7月8日因簡易水土保持工程 施作停工，及自105年8月24日起至106年5月2日因申請建造 執照停工即非可歸責於被上訢人。然查，不計工期停工與 遲延責任之歸責，係屬不同二事，上訴人縱曾於協調會同 意將簡易水土保持工程變更納入系爭工程範圍並約定系爭 工程於施工期間不計工期停工，並不影響被上訴人漏未先 行取得水土保持核可應負歸責事由。況且，兩造於105年6 月20日協調會約定系爭工程之簡易水土保持工程以實作實 算之方式於系爭工程計價，並約定施工期間不計工期，待 臺東縣政府驗收合格後「依約申請建造執照」再通知復工 ，上訴人已依約完成簡易水土保持工程並經臺東縣政府於 105年9月19日同意備查。因此，上訴人自105年9月20日起 即依約負有申請建造執照義務，被上訴人亦負有定作人協 力義務，但被上訴人遲至105年11月14日始提供興辦事業計 畫予上訴人，即未盡協力義務，有可歸責事由，此與協調 會內容無關，原審判決該部分論述，顯然未依證據而屬違 法。 (二)106年6月8日協調會，被上訴人承諾增設擋土牆加固邊坡， 係上訴人附停止條件的繼續履約，惟被上訴人變更設計之 後，並未達成條件，故系爭工程契約即行終止，上訴人並 無繼續履約之義務。 1、106年5月2日上訴人以可歸責於機關致工程延宕甚久主張終 止契約後，兩造於同年6月8日召開協調會。依被上訴人106 年6月20日函第3項記載「主旨：…擬辦理變更設計增設擋 土牆加固邊坡，本工程准予於106年6月15日起不計工期， 請查照。說明：…三、於議價約完成後即請貴公司辦理復 工並進場施作。」等語。然而，106年8月17日第一次變更 設計及議價結果，被上訴人並未「增設擋土牆加固邊坡」 ，僅「增列圍牆加固工程」。被上訴人固稱上訴人於106年 8月18日回函係認同自己應復工云云。惟查，細繹該回文內 容，上訴人已明確表示材料及協力廠商需要重新選定、計 算，預計9月15日復工，而所謂【預計】僅為事前的規劃、 推測，係附有前提條件之復工，怎可據此率認為上訴人無 條件同意復工？由於上訴人願意復工的條件顯然未達成， 故上訴人才會在同年9月8日發函重申堅持終止契約之立場 。 2、況且，兩造在105年11月間就已發現系爭工程出現圍牆基礎 懸空裸露情況，加上工程基地位於山坡地，經訴外人彭宗 祺技師所做之地質探鑽試驗結果報告書結論建議需做好擋 土設施(原證35，書面報告頁面8-1)，於是被上訴人請上訴 人提出解決方案(原證36)，故上訴人當時即建議被上訴人 施作懸臂式擋土牆與微型樁(原證37)。106年6月8日協調會 後，上訴人依約定在同年6月14日以圍牆基礎懸空裸露為由 報請停工，被上訴人對此於同年6月20日回覆表示已於同年 6月16日到現場會勘，確認有下邊坡圍牆基礎懸空裸露情事 ，並表示將辦理變更設計增設擋土牆加固邊座等語，此有 106年6月20日台水十工字第1060005057號函可稽(原證28) 。是以，從被上訴人的函文中可知，被上訴人的確曾經到 場會勘確認過確實有圍牆基礎懸空裸露之情，顯見被上訴 人辯稱圍牆基礎裸露單純是上訴人片面主張，乃係顛倒是 非之飾詞，委無足採。 3、綜上各情，可知被上訴人早在105年11月29日時即已發現圍 牆基礎懸空裸露，被上訴人更曾親至現場勘查後自行確認 有圍牆基礎裸露之事實，並於106年6月20日函文上訴人將 增設擋土牆工程，議價約完成後再請上訴人辦理復工並進 場施作等語，可見被上訴人已於106年6月8日協調會明確承 諾「增設擋土牆加固邊坡」等情，上訴人才答應繼續履約 。故106年6月8日之協調會，係上訴人附停止條件的繼續履 約，惟被上訴人106年8月17日第一次變更設計及議價結果 ，被上訴人並未增設擋土牆加固邊坡，僅增列圍牆加固工 程，變更設計之後並未達成條件，故系爭工程契約即行終 止，上訴人並無繼續履約之義務。因此，系爭工程契約業 經上訴人於106年5月2日合法終止，但由於上訴人並未履行 106年8月17日變更設計承諾，故上訴人才會在同年9月8日 發函重申堅持終止契約之立場。原審判決認為兩造106年8 月17日係同意變更契約「增列圍牆加固工程」，被上訴人 並未同意「增設擋土牆加固邊坡」，106年6月15日停工事 由至此消失，上訴人自106年8月18日起即負有履約義務， 因上訴人未履約，故被上訴人於107年5月18日合法終止契 約，尚有誤會。 (三)若上訴人主張終止契約為無理由(假設語，上訴人否認之) ，然本件不可歸責於廠商之停工期間甚久，遭遇物價變動 甚鉅，應有情事變更原則之適用。 1、依實務見解(最高法院101年度臺上字第813號民事裁定、 107年度臺上字第1197號民事判決)，倘風險之發生及變動 之範圍，非客觀情事之常態發展，而逾當事人訂約時所認 知之基礎或環境，致顯難有預見之可能時，自應許當事人 依情事變更原則請求調整契約之效果，而不受原定契約條 款之拘束。 2、上訴人104年12月26日締約時固有簽訂不隨物價調整聲明， 惟上訴人106年9月8日發函終止契約時，理由已提及物價波 動不敷成本之問題，且上訴人於原審108年4月23日民事準 備(四)狀亦提出物價波動證明(原證25、26、41)，另觀諸 系爭工程107年6月被上訴人重新發包時，公告載列之工程 款預算為新台幣(下同)31,305,225元，較第一次發包金額 29,211,945元增加將近210萬元，即可證明履約期間因法規 變更原物料經物價漲幅等因素導致施工成本高攀，上訴人 自得依系爭契約第21條第7項規定準用同條第6項第2款情事 變更規定請求已發生之施作費用及合理利潤。從而，上訴 人於108年4月25日以情事變更為由而依前揭約定或規定終 止系爭契約，尚屬有據。原審判決認為被上訴人已於107年 5月18日合法終止契約，故上訴人不能再於108年4月25日終 止契約，尚有未洽。另原審判決認為上訴人於108年4月25 日前未曾以情事變更為由而依前揭約定終止系爭契約，自 不容於訴訟中回溯變更106年9月8日之終止事由等語，惟情 事變更原則於事實審言詞辯論程序終結前均可主張，縱無 回溯之適用，上訴人自108年4月25日起，亦得主張。 (四)被上訴人亦已於107年5月18日發函主張依契約第21條第1款 第5目、第8目規定終止契約(同年5月21日送達上訴人)，上 訴人雖認其終止事由並不合法，但依實務見解，亦生民法 第511條任意終止之效果，上訴人依據民法第511條但書、 第490條、第491條規定，請求被上訴人負損害賠償責任， 並得請求被上訴人終止前已完成之工作報酬。 1、依實務見解(最高法院82年度臺上字第315號、93年度臺上 字第2599號判決)，終止契約所附理由，縱非事實，對契約 終止之效力亦無影響。又工作未完成前，定作人得隨時終 止契約，但承攬人除依約完成之工作，定作人有受領及依 約給付報酬之義務外，並得請求賠償承攬人因契約終止而 生之損害(最高法院104年度臺上字第2182號民事判決要旨 參照)。 2、經查，被上訴人107年5月18日以台水十工字第1070004118 號函主張依系爭契約第21條第1款笫5項、第8項終止契約， 該函於同年5月21日送達上訴人(原證43)，系爭工程亦由被 上訴人於107年6月8日公告重新發包，同年6月29日決標， 由訴外人聯基營造有限公司得標(原證43)，可知被上訴人 確係有意終止系爭工程契約。上訴人固認為被上訴人主張 之終止事由與事實不符，惟依照上開最高法院見解，對於 終止契約之效力不生影響。 3、是以，上訴人依照民法第511條但書、第490條、第491條規 定，請求被上訴人負損害賠償責任，並得請求被上訴人終 止前已完成之工作報酬。上訴人依前述之請求權基礎，得 對被上訴人請求報酬及損害賠償金額如下：1、已完成工作 之報酬部分：(1)水保設施工作費用：595,159元(2)設置工 程告示牌費用：2,200元(3)委託土木技師完成地質鑽探報 告費用：89,145元(4)動土典禮費用：89,145元(5)印花稅 ：24,857元(6)工程保險費：60,000元(7)其他雜項工作費 用：421,518元；2、請求損害賠償部分上訴人已進貨而無 法退貨之材料：111,756元。基上，上訴人據此得請求被上 訴人給付報酬及損害賠償金額共1,393,780元，惟上訴人仍 以起訴時主張之1,274,786元範圍內請求被上訴人給付。 (五)綜上所述，系爭工程因可歸責於被上訴人事由導致工期一 再延宕，上訴人於106年5月2日主張終止契約，於法有據。 106年6月8日履約爭議協調會為附停止條件的答應復工，但 被上訴人並未完成變更條件，上訴人即無繼續履約之義務 。因此，被上訴人以上訴人延宕工程為由，於107年5月18 日主張終止契約，係屬無據。又上訴人締約時固有簽訂不 隨物價調整聲明，但履約期間因法規變更原物料經物價漲 幅等因素導致施工成本高攀，顯非締約當時所能預見，自 應許上訴人於108年4月25日事實審言詞辯論終結前以此事 由主張情事變更原則請求調整契約之效果。再被上訴人主 張終止事由雖不合法，然依實務見解仍發生任意終止之效 果，上訴人仍得依規定，請求被上訴人負損害賠償責任， 並得請求被上訴人終止前已完成之工作報酬。原審判決上 訴人敗訴，尚有未洽，爰依法提起上訴，請廢棄原審判決 ，改判如上訴聲明：(一)原判決不利於上訴人部分廢棄；( 二)前開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣1,274,78 6元，及自民國106年5月3日起至清償日止，按年息5%計算 之利息；(三)第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。 三、經查： (一)有關上訴人依約有無為被上訴人申請並取得建造執照及使 照(含雜照)之義務，以及被上訴人是否未履行定作人之協 力義務，具可歸責事由(即上訴理由(一)部分)： 1、依系爭工程契約第1條第1款第4目、5目約定，契約包括契 約本文、附件及其變更或補充、依契約所提出之履約文件 或資料等(見原審卷一第80頁背面)，而系爭工程契約工程 估價單第2頁第13項次記載：「建造執照及使照(含雜照)申 請費(含繪圖及簽證)、單位：全、單價及複價均為85,580 元、備註：加藥室、消毒室、配電室庫房及圍牆等」(見原 審卷一第113頁正面)；參以被上訴人公開招標系爭工程之 目的為公眾提供自來用水而興辦金崙系統-金崙淨水場擴建 工程，被上訴人斷無可能僅需求系爭工程而不需求建造執 照等，致系爭工程違章無法營運，而無法達成招標之目的 ；又被上訴人固係水土保持法及山坡地建築管理辦法所規 定之起造人、水土保持義務人，惟仍不妨礙上訴人依約有 為被上訴人申請及取得建造執照之契約上義務；是上訴人 上訴主張其依約僅有為被上訴人申請建造執照之義務，但 並不負有為被上訴人取得建造執照之義務等語，與系爭工 程契約之文義及目的不符，尚非可採。且上訴人既有為被 上訴人申請建造執照之義務，105年6月20日之工前協調會 復再次確定：(上訴人)依系爭契約「辦理申請建照」，再 通知(被上訴人)系爭工程正式復工(見原審卷一第14頁)， 佐以兩造又約定被上訴人須給付申請相關費用，參照系爭 契約之性質為承攬性質(上訴人須為被上訴人『完成』一定 之工作)，如何能謂上訴人不負取得建造執照之義務？至於 費用高低乙節，要屬上訴人於投標、競標時之風險評估及 利益衡量，尚難以上訴人片面主張金額不高乙節，即率認 其不負取得建造執照之義務。 2、依林容聖建築師事務所107年10月22日聖字第0000000-0號 函固記載：「本工程未取得執照原因係因該廠區於申請建 照當時已興建完成圍牆，且經查該圍牆未辦理相關執照， 遂建議台灣自來水股份有限公司於申辦建照時將圍牆一併 補辦執照，但該圍牆之原設計圖說經本所複委託之結構技 師檢覈其結構是否符合現行規範時，其結果係無法符合， 致使執照申請遭遇問題。另一原因為該工程基地位於○○ ○鄉○○段000之0地號為山坡地範圍且因該基地面積為 4000平方公尺，按『加強山坡地雜項執照審查及施工查驗 執行要點』第二點第一項『非都市土地已編定...。』適用 該要點，遂應申辦加強山坡地雜項執照審查，此二因素為 未取得建築執照之兩大因素...。」(見原審卷一第168、 169頁)，固可認系爭工程因須辦理加強山坡地雜項執照審 查及系爭圍牆安全係數不足而未取得建造執照。然系爭工 程既係被上訴人依系爭工程需求所為之設計，縱因基地面 積應為4,000平方公尺，而非圖說所標註2916.88平方公尺 ，以及工程基地位於山坡地而須辦理加強山坡地雜項執照 審查，亦屬系爭工程之客觀條件，上訴人在詳閱系爭工程 公開招標公告內容，知悉系爭工程相關事宜，仍決意投標 並得標，並簽訂系爭工程契約，復於系爭工程契約第9條第 30款明白約定「基於合理的備標成本及等標期，廠商應被 認為已取得了履約所需之全部必要資料，包含(但不限於) 法令、天候條件及機關負責提供之現場數據(例如機關提供 之地質鑽探或地表下地質資料)等，並於投標前已完成該資 料之檢查與審核。」顯見其就此客觀條件，在其成本及能 力範圍內已有所評估，則其既負有為被上訴人申請取得建 造執照之義務，自應委請建築師就系爭工程之建造執照申 請及有無加強山坡地雜項執照審查為專業判斷及適當之處 置，顯難以系爭工程預算僅編列85,580元之建照執照及使 照(含雜照)申請費，上訴人即必須完成所有前提工程之義 務(包括施作水土保持工程等項)，上訴人不但虧錢虧死， 而認係可歸責於被上訴人等語，飾卸其依系爭工程契約之 義務，是其所為此部分主張，亦難憑採。 3、又依林容聖建築師事務所107年11月1日聖字第1071101號函 所載：「另補充說明未取得執照之原因另有：(1)本案位處 山坡地範圍內，於申請建照前應取得水土保持計畫之核准 ，『一開始沒有取得』後經台灣自來水股份有限公司自行 申請並提供簡易水土保持核准函，此其一。(2)本案之使用 地類別為特定目的事業用地，依建築管理單位之要求，通 常於申請建照時應一併檢附興辦事業計畫書供審核，這部 分經反映後，由台灣自來水股份有限公司提供相關資料。 」(見原審卷一第177頁)，固可認被上訴人於上訴人申請系 爭工程建造執照之初未提供簡易水土保持核准函及興辦事 業計畫書，嗣於105年11月14日始提供興辦事業計畫書與上 訴人。然依兩造於105年6月20日工前協調會結論：「一、 本工程為配合簡易水土保持作業，請於文到五日內提出復 工報告。二、本簡易水土保持施工以PC構建( 141kg/cm)， 所增加之PC鋼筋、土石方部份，依實作實算計列於本工程 計價。三、本案水土保持所需施工期程50日曆天，以不計 工期計算，至主管機關(台東縣政府)簡易水保正式完成驗 收合格後，依本契約辦理申請建照再通知本工程正式復工 。四、本簡易水土保持復工期間，為確保主體工程施工期 程順暢，原所提施工品質計劃書作廢，請於105年7月10日 前重新提出施工品質及開挖計畫書送處審核。」(見原審卷 一第14頁)，而上訴人已依上開工前協調會結論完成簡易水 土保持工程，並經臺東縣政府於105年9月19日同意備查(見 原審卷四第323頁)，嗣兩造乃於106年8月18日變更設計新 增單價議定書併入原合約執行，即變更設計將簡易水土保 持工程納入系爭契約計算等節(見原審卷一第269頁)(上開 事項並見原審卷四第348至351頁所載兩造不爭執事項第(三 )、(十二)項)，顯見兩造於105年6月20日工前協調會時， 已合意將簡易水土保持工程納入系爭工程範圍並約定系爭 工程於簡易水土保持工程施工期間停工，不計工期50日曆 天。是兩造既就系爭契約施作範圍及施工期間，以前述變 更設計新增單價議定書併入原合約執行，原契約關係即已 為105年6月20日協調會協議所取代。則上訴人主張被上訴 人漏未先行取得水土保持核可，因自通知105年3月7日開始 停工起，計算至105年7月4日被上訴人函請上訴人依第三次 協調會會議記錄報請開工日止，共計120日曆天，再加計配 合辦理施作簡易水土保持工程至105年8月24日完工，以及 至105年9月19日臺東縣政府就簡易水土保持工程驗收合格 時等停工期間，均係可歸責於被上訴人之事由等語，尚難 採憑。 4、至上訴人另上訴主張本件因被上訴人負有定作人協力義務 ，遲至105年11月14日始提供興辦事業計書予上訴人，係可 歸責於被上訴人事由等語，然上訴人所提出系爭檔案截圖 列印資料，除係其單方製作且為被上訴人所否認內容真實 性外，細繹其內容(按此部分係以電腦記載方式為之)：「 104.12.23、蔡志揚、○○段000-0號：特定目的事業用地 、建照：1.加藥室20M2、2.消毒室配電室及庫房65M2、雜 項：1.圍牆、依新辦事業計畫辦理、內容.位置.面積相符 、105.01.04蔡志揚、特定目的事業用地、82年6月28日變 更地目、台東縣政府、地政處地用科、申請調閱原變更時 的計畫、105.01.11蔡志揚、另辦簡易水保待1.2個月、 105.02.03簡易水保呈辦中」(見原審卷四第134頁)，均無 上訴人明確通知被上訴人應提出興辦事業計畫書之記載， 已難認上訴人於105年11月14日前曾通知被上訴人提出興辦 事業計畫書。又證人即上訴人員工林昭秀於原審之證述(見 原審卷四第172至174頁)，與證人即被上訴人所屬工程師蔡 志揚於原審之證述(見原審卷四第177、178頁)、證人即被 上訴人員工陳元鎮於原審之證述(見原審卷四第182、183頁 )，就林昭秀是否有於105年1、2月間電催蔡志揚有無提供 興辦事業計畫、上訴人及林容聖建築師有無於會中索討興 辦事業計畫書等節，迥然不同，參以林昭秀復證稱：「其 實時間過那麼久了，我現在也不記得電話中跟他說了什麼. ..」等語，證述內容模糊、態度非堅，自難採信林昭秀前 開證述，顯難以此認上訴人曾於105年11月14日前通知被上 訴人提出興辦事業計畫書。至證人林容聖固於原審證稱有 向業主索要興辦事業計畫書等語，然又稱兩造多係自行聯 繫且無印象曾與被上訴人公文往來等語(見原審卷四第33至 36頁)，已難憑採林容聖上開不明確之證述，果上訴人確有 向被上訴人索要興辦事業計畫書未果，竟於長達11月間， 均未提出任何書面釐清責任，益徵上訴人此部分主張與常 情不符，而難採信。參以，自兩造締約後，就系爭工程有 關事項，上訴人於105年間即有多次正式發函予被上訴人之 紀錄，有相關書證可證(見原審卷一第11至17頁)，準此， 依上訴人之經營軌跡、模式，若其有意向被上訴人索取興 辦計畫書，在被上訴人(一段時間)置之不理之情況下，上 訴人豈會突然「忘記」要發文予被上訴人，致日後責任不 清。上訴人既未就其確曾通知被上訴人提出興辦事業計畫 書乙節舉證以實其說，自難為有利於其之認定。是兩造既 已合意將簡易水土保持工程變更納入系爭工程範圍並約定 系爭工程於施工期間不計工期停工，詳如前述，上訴人復 未曾通知被上訴人提出興辦事業計畫書，則系爭工程自105 年3月7日起至105年7月8日止因簡易水土保持工程施作停工 及自105年8月24日起至106年5月2日因申請建造執照停工均 非可歸責被上訴人，上訴人上訴主張自屬無據。 (二)有關被上訴人有無於106年6月8日協調會承諾增設擋土牆加 固邊坡，為上訴人繼續履約之附停止條件(即上訴理由(二) )： 1、依被上訴人106年6月5日台水十工字第1060004556號函固記 載略以：有關貴公司(即上訴人)承攬系爭工程函請解約乙 案，因雙方對於合約細節及相關執照申辦流程見解差異， 「訂於106年6月8日(星期四)下午2時於本處第一會議室召 開協調會議」，請派員參加等語(見原審卷二第31頁)，然 遍閱全卷並無兩造於106年6月8日之會議紀錄書面資料，而 參與該協調會之上訴人迄至本院言詞辯論時均未提出上開 協調會議之書面紀錄，則在被上訴人否認之情形下，上開 協調會是否已達成上訴人所主張被上訴人承諾增設擋土牆 加固邊坡係上訴人繼續履約之附停止條件等語，自非無疑 。 2、依證人陳元鎮於原審之證述，上開協調會係因上訴人欲終 止系爭工程契約，被上訴人經理僅告知系爭工程執行上多 處可歸責上訴人，如欲解約，被上訴人將依採購法辦理解 約並送工程會刊登公報，上訴人董事長遂同意於1週後進場 施工，會中並未提及變更設計增設擋土牆加固邊坡工程等 語(見原審卷三第12頁)，再細繹上訴人員工劉中杰於原審 之證述內容，該次協調會中亦未提及被上訴人承諾增設擋 土牆加固邊坡，係上訴人繼續履約之附停止條件等語(見原 審卷三第32、33頁)，已難佐證上訴人上開主張為真實。 3、又證人陳元鎮於原審審理證稱：其在現場並未見到基礎懸 空裸露之情等語(見原審卷三第13頁)，並有現場照片可佐( 見原審卷三第16頁)，則上訴人主張現場有基礎懸空裸露之 情等語，尚難採憑。縱系爭工程確有如上訴人所主張圍牆 基礎懸空裸露之情，然上訴人僅以地質鑽探試驗結果報告 書結論建議做好擋土牆設施、被上訴人請上訴人提出解決 方案、上訴人建議施作懸臂式擋土牆與微型樁等，而未提 出確切證據證明被上訴人確有上開承諾，亦難認其上開主 張為真實，是此部分主張，亦難憑採。 (三)有關上訴人主張若其終止契約為無理由，然本件不可歸責 於廠商之停工期間甚久，遭遇物價變動甚鉅，應有情事變 更原則之適用(即上訴理由(三)部分)： 1、系爭工程既係可歸責於上訴人事由致停工，詳如前述，則 其於106年5月2日(106)偉營(金崙)字第1060502001號函， 以可歸責於被上訴人暫停執行期間累計逾6月，依系爭工程 契約第21條第10款第3目終止契約(見原審卷一第22頁)，又 於106年9月8日以偉營(106)偉營(金崙)字第1060908001號 函表示訴請解約(見原審卷二第34頁)，均難謂合法。 2、上訴人提出營造工程物價鋼筋指數(見原審卷二第25頁)， 主張本件因「物價波動不敷成本」而有情事變更原則之適 用，上訴人於108年4月25日以此為由終止系爭契約，並依 系爭契約第21條第7款規定準用同條第6款第2目情事變更規 定請求已發生之施作費用及合理利潤等語。然被上訴人以 多次函請上訴人進場施作，惟上訴人卻無意願，且無繼續 履約意願，依系爭工程契約第21條第1款第5目、第8目約定 ，於107年5月18日以台水十工字第1070004118號函終止系 爭工程契約(見原審卷三第59頁)，系爭工程契約既經被上 訴人合法終止，則上訴人於本院言詞辯論時主張情事變更 原則在事實審辯論終止均可為之等語，顯屬無據。 3、又依系爭工程公開招標公告備註4載明：「附『投標標價不 適用招標文件所訂物價指數調整條款聲明書』廠商投標時 應自己選擇適用，併入合約文件辦理，若招標時未附此文 件，依合約規定辦理」(見原審卷一第111頁)，顯見上訴人 能否以「物價波動不敷成本」而事後以情事變更原則主張 終止契約，亦非無疑，自難採憑。況系爭工程於107年6月 間重新發包時，公告載列之工程款預算為31,305,225元， 而系爭工程於104年12月間為本件之發包金額29,211,945元 ，歷時約2年半，僅增加近210萬元，增幅僅為7.2%，上訴 人為專業廠商，對於物價走勢，是否全然無預估能力，致 於投標或簽約時無法預見，而有其所主張物價波動之情事 變更，非當時所得預料，依其原有效果顯失公平之情，已 值商榷，是其所為上開主張，亦難採憑。 (四)有關被上訴人終止系爭契約後，亦生民法第511條任意終止 之效果，上訴人得依民法第511條但書、第490條、第491條 規定，請求被上訴人負損害賠償責任，並得請求被上訴人 終止前已完成之工作報酬(即上訴理由(四)部分)： 1、按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作 ，他方俟工作完成，給付報酬之契約；約定由承攬人供給 材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部；如依情形， 非受報酬即不為完成其工作者，視為允與報酬；未定報酬 額者，按照價目表所定給付之；無價目表者，按照習慣給 付；工作未完成前，定作人得隨時終止契約；但應賠償承 攬人因契約終止而生之損害，民法第490條、第491條及第 511條分別定有明文。又系爭契約第21條第4款約定：契約 經依第1款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者， 機關得自通知廠商終止或解除契約日起，扣發廠商應得之 工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並 不發還廠商之履約保證金；至本契約經機關自行或洽請其 他廠商完成後，如扣除機關為完成本契約所支付之一切費 用及所受損害後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；無 洽其他廠商完成之必要者，亦同；如有不足者，廠商及其 連帶保證人應將該項差額賠償機關。 2、查被上訴人以多次函請上訴人進場施作，惟上訴人卻無意 願，且無繼續履約意願，依系爭工程契約第21條第1款第5 目、第8目約定，於107年5月18日以台水十工字第10700041 18號函終止系爭工程契約，詳如前述，則本件既因可歸責 於上訴人之事由致未能履行契約，而經被上訴人合法終止 系爭契約，上訴人請求被上訴人終止系爭契約前已完成之 工作報酬及損害1,274,786元，顯與民法第511條但書規定 不符。又系爭工程固有重新發包，然因兩造尚有其他訴訟 事件而無法辦理結算，且該訴訟事件係以本案之法律關係 是否成立為據(即本案何造之終止契約為有理由)，故在本 案終結前，先行裁定停止訴訟，此為兩造所不爭執(見本院 卷第254頁)，顯見系爭工程是否業已完工且結算後尚有剩 餘，容有疑義，上訴人迄未提出證據證明，自難認其請求 終止系爭契約前已完成之工作報酬之差額請求給付條件業 已成就，而合於系爭契約第21條第4款約定，是其主張依民 法第490條、第491條規定請求終止系爭契約前已完成之工 作報酬，亦非可採。 四、綜上所述，上訴人主張依系爭契約第21條第10款第3目約定 終止系爭契約，並依同條約定及民法第509條規定請求被上 訴人給付1,274,786元及利息顯屬無據；其另主張依系爭契 約第21條第7款約定及民法第227條之2第1項規定終止系爭契 約，並依系爭契約第21條第7款準用第6款約定請求被上訴人 給付上開金額，亦不足採；其再主張依民法第490條、第491 條及第511條規定請求前揭金額，復無理由，上訴人先、備 位主張均屬無據，應予駁回。上訴人之訴及上訴既經駁回， 其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗 訴之判決，除理由應予補充如上外，應予維持，上訴意旨指 摘原判決不當，聲明廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴， 並依民事訴訟法第78條規定為訴訟費用之裁判。 五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不 逐一論列，附此敘明。 六、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第463條、第 449條第1項、第454條、第78條，判決如主文。 中 華 民 國 110 年 4 月 1 日 民事庭審判長法 官 林信旭 法 官 廖曉萍 法 官 顏維助 以上正本係照原本作成。 本件不得上訴。 中 華 民 國 110 年 4 月 1 日 書記官 秦巧穎 附件： 臺灣臺東地方法院民事判決 107年度建字第9號 原 告 偉峻營造有限公司 法定代理人 王建惠 訴訟代理人 邱金春 黃明展律師 被 告 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 法定代理人 白榮裕 訴訟代理人 蕭天賀 劉秀真律師 上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國109年7月29日言 詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序事項： 一、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者 ，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴 訟以前當然停止；又承受訴訟人，於得為承受時，應即為承 受之聲明；而聲明承受訴訟，應提出書狀於受訴法院，由法 院送達於他造，民事訴訟法第170條、第175條第1項及第176 條分別定有明文。經查，被告之法定代理人原為李慶興，嗣 於訴訟進行中變更為白榮裕，經被告法定代理人於民國109 年3月4日聲明承受訴訟（見本院卷四第158頁），揆諸前開 規定，核無不合，應予准許。 二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求 之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第 2款定有明文。又所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追 加之訴與原訴之原因事實，有其社會事實上之共通性及關聯 性，而就原請求所主張之事實及證據資料，於變更或追加之 訴得加以利用，且無害於他造當事人程序權之保障，俾符訴 訟經濟者，均屬之；或係指變更或追加之訴與原訴之主要爭 點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一 或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在 相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審 理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重 複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院101年度 台抗字第404號、100年度台抗字第716號裁定意旨參照）。 查原告起訴時主張其承攬被告於臺東縣○○○鄉之「金崙系 統-金崙淨水廠擴建工程」（下稱系爭工程）並簽立工程契 約（下稱系爭契約），惟因可歸責於被告事由致系爭工程延 宕6個月，其已依系爭契約第21條第10款第3目約定終止系爭 契約，並依同條約定及民法第509條規定請求被告賠償，聲 明：「(一)被告應給付原告新臺幣（下同）1,274,786元及自 106年5月3日起至清償日止按年息5%計算之利息。(二)願供擔 保請准宣告假執行。」；嗣於108年4月25日備位主張依民法 第227條之2規定終止系爭契約，並依系爭契約第21條第7款 準用同條第6款第2目請求已發生之施作費用及合理利潤，再 備位主張被告於107年5月18日終止系爭契約為任意終止，而 依民法第511條但書、第490條及第491條等規定請求被告賠 償損害並給付已完成工作報酬（見本院卷三第44頁至第53頁 反面），復於108年5月13日再補充系爭契約第21條第7款為 終止系爭契約之依據（見本院卷三第110面至第111頁），核 原告所為，僅係基於終止系爭契約之糾紛事實而追加請求權 基礎，且追加之訴與原請求之主要爭點均為系爭工程延宕究 可否歸責兩造，就原請求之訴訟及證據資料於審理繼續進行 在相當程度範圍內具有同一性，復斟酌原告於準備程序終結 前即為訴之追加而無害於被告程序權之保障，揆諸前揭說明 ，自屬同一基礎事實而與民事訴訟法第255條第1項第2款規 定相符，應予准許。 貳、實體事項： 一、原告主張： (一)緣兩造於104年12月26日簽立系爭契約，約定由其承攬被告 於臺東縣○○○鄉之系爭工程，契約總價（含稅）26,100,0 00元，約定履約期限為開工300日曆天內全部完工。兩造簽 立系爭契約後，其原訂105年3月7日開工，惟被告以105年3 月8日台水十工字第10500017690號函（下稱被告105年3月8 日函）通知其配合被告水土保持核辦細部作業時程而不計工 期停工，其遂應被告要求於105年3月8日申請自105年3月7日 開工當日停工，經被告函覆同意辦理。兩造復於105年6月20 日召開協調會（下稱105年6月20日協調會），約定系爭工程 於簡易水土保持工程驗收合格並申請建造執照（含雜項執照 ，下同）再通知復工，被告已於105年7月4日通知其依105年 6月20日協調會議紀錄辦理，其亦於105年7月6日依約函知被 告訂於105年7月9日正式復工並經被告同意在案，故自105年 3月7日起至105年7月8日止共計停工124日曆天。嗣其完成簡 易水土保持工程，即依105年6月20日協調會議紀錄結論所示 ，於105年8月24日以（105）偉營（金崙）字第1050824001 號函（下稱原告105年8月24日函）向被告申報停工，並表示 待建造執照程序完成再行申報復工，經被告以105年8月26日 台水十工字第1050053674號函（下稱被告105年8月26日函） 同意辦理，該函說明二並提及：「本工程簡易水土保持設施 已施作完成，俟簡易水土保持主管機關驗收合格後再通知本 工程復工。」，故系爭工程自105年8月24日起再度停工。 (二)惟系爭工程位置屬特定目的事業用地，申請建造執照本應檢 附興辦事業計畫書，詎被告遲至105年11月14日始提供所需 文件，顯未盡定作人協力義務致工期延宕近3月，業經證人 即建築師林容聖證述明確，足見系爭工程停工可歸責被告。 又被告於105年11月14日函命原告應依系爭契約在同年月30 日前完成建造執照申請，其考量被告資料提出時間已遲及現 場既設圍牆（下稱系爭圍牆）申請雜項執照鑑定尚有罰則費 用問題而函知被告上情，惟被告僅以105年11月17日函請其 依系爭契約申請建造執照。其復於105年11月29日函知被告 ：系爭圍牆不符安全係數致無法申請建造執照，經被告確認 尚需辦理地質鑽探，待鑽探報告完成再行提送，又圍牆下邊 坡經民眾開挖導致圍牆基礎懸空裸露等情，並於105年12月 29日檢送地質鑽探試驗結果報告，另於106年1月12日依被告 指示建議被告施作高4至5M懸臂式擋土牆及深5M微型樁工程 。嗣因系爭工程建造執照申請於106年1月經臺東縣建築師公 會認檢視結果不符，並加註「1.圍牆須納入申請、2。加強 坡審？」等意見，其等遂於106年4月5日召開建造執照簽證 項目檢視表內檢視意見協調會（下稱106年4月5日協調會） ，並協議申請建造執照期間不計工期，其應於106年4月10日 前依『建照執照簽證項目檢視表』意見1、2點改善及送臺東 縣政府申請建造執照許可，如其未能依討論2點辦理即應於 106年4月10日前就申請建造執照許可提出改善建議或應辦事 項。 (三)然系爭工程估價單所列85,580元預算僅為代為委託建築師審 核送辦相關文件之費用，被告始為起造人即申請建造執照之 義務人，被告竟疏未注意系爭工程得免辦理雜項執照及加強 山坡地雜項執照審查，而遲至106年4月20日始察覺上情並函 請臺東縣政府同意系爭工程免辦理雜項執照及加強山坡地雜 項執照審查，再於106年4月24日函知其應於文到5日內（即 106年5月2日）提出復工報告，則系爭工程自105年8月24日 起至106年5月2日止停工252日曆天自可歸責被告。又其已於 106年5月2日以（106）偉營（金崙）字第1060502001號函（ 下稱原告106年5月2日函）以可歸責被告事由暫停執行期間 累計逾6個月為由終止系爭契約並請求就已完成項目就地結 算，惟兩造於同年6月8日召開協調會（下稱106年6月8日協 調會），被告同意變更設計追加擋土牆等工程，其始附停止 條件同意繼續履約，並同意停工待變更設計及於變更後結算 簡易水保工程，此觀兩造函文往來內容亦足證須兩造議價及 議約完成後，其始答應辦理復工及進場施作而尚未承諾確定 繼續履約。嗣其依106年6月8日協調會結論於同年月14日辦 理復工，並配合於同日以系爭圍牆基礎裸露為由報請停工， 然被告106年8月17日第一次變更設計及議價結果並未追加擋 土牆工程，故其同意復工之條件尚未成就，兩造顯未達成復 工合意，其遂以106年9月8日（106）偉營（金崙）字第106 0908001號函（下稱原告106年9月8日函）重申終止系爭契約 ；被告則於107年5月18日以台水十工字第1070004118號函（ 下稱被告107年5月18日函）依系爭契約第21條第1款第5目及 第8目約定終止系爭契約，並於同年5月21日送達其。 (四)系爭工程依山坡地建築管理辦法第3條及第4條規定須申請建 造執照，而其依系爭契約僅有代為申請建造執照之義務，非 謂其負有為被告取得建造執照之義務。又系爭工程基地係因 系爭圍牆未取得建造執照且結構與現行法不符、面積4,000 平方公尺須辦理加強山坡地雜項執照審查、位於山坡地須先 申請水土保持計畫等因素無法順利取得建造執照，證人即其 員工林昭秀復於104年12月23日、105年1月4日、同年月11日 以電話通知被告員工蔡志揚提供興辦事業計畫等資料，惟被 告遲至105年底始提供相關資料致工期延宕，業經證人林昭 秀、林容聖證述明確，系爭工程停工自可歸責被告；被告辯 稱其於105年11月14日當日始索取該資料云云，顯無足採。 再者，系爭工程依臺東縣政府106年5月17日府建管字第1060 082487號函、107年7月5日府農土字第1070131324號函須辦 理水土保持，此亦為被告所明知，惟被告漏未依水土保持法 第12條等規定先取得水土保持核可致系爭工程延宕，亦可歸 責被告；證人即被告員工陳元鎮、蔡志揚竟證稱系爭工程無 須辦理水土保持云云，益徵被告及證人陳元鎮、蔡志揚不具 專業性而未依法作業，自可歸責被告。又其雖知悉地況而參 與投標，然系爭契約未將水土保持列入工程範圍，其無從得 知被告是否另為招標亦或無施作必要，被告以此辯稱不可歸 責被告云云顯不足採。此外，自其105年8月24日函可知，其 於完成簡易水土保持工程後即依105年6月20日協調會結論報 請停工，待取得建造執照後再行復工，並經被告同意在案， 故不論其申請建造執照期間是否為執行系爭契約，均已構成 部分停工而可歸責被告，被告辯稱上開期間非暫停執行契約 云云，亦無足採。是以，系爭工程確可歸責被告停工逾6月 ，其依系爭契約第21條第10款第3目約定終止系爭契約自屬 有據。 (五)又縱僅計算辦理簡易水土保持工程停工期間120日及被告遲 延交付申辦建造執照所需資料期間83日，亦逾6月而可歸責 被告，其仍得依系爭契約第21條第10款第3目約定終止系爭 契約。且該款係以可歸責機關暫停執行累計逾6個月其始得 行使終止權，被告辯稱104年12月16日簽約時即生水土保持 施作及建造執照問題，其遲至106年5月2日始終止系爭契約 已罹於時效云云，亦無足採。再者，兩造確於106年6月8日 協調會協議「變更設計追加擋土牆等工程」，其並以此為停 止條件繼續履約，惟被告未依約變更設計，系爭契約即已終 止，其自無繼續履約之義務。而其106年8月18日固函復被告 預計106年9月15日復工，然其真意為被告依約變更設計始願 復工，惟被告未依約履行，其始於106年9月8日重申終止系 爭契約。又其於105年11月29日即發函告知被告系爭圍牆安 全係數不足無法申請建造執照及系爭圍牆下方遭他人開挖致 基礎懸空裸露，訴外人良城工程顧問有限公司所提地質鑽探 試驗結果報告書亦稱下邊坡處應做好擋土設施，其始依被告 要求建議施作擋土牆工程，被告並於106年6月20日以台水十 工字第1060005057號函（下稱被告106年6月20日函）表示已 至現場會勘確認而欲增設擋土牆加固邊坡工程，被告臨訟辯 稱系爭圍牆基礎並無裸露云云顯不足採。況工程變更設計之 最後決定權利在定作人，自不得以被告僅變更設計為「圍牆 加固」，而回推兩造未協議施作「擋土牆增設工程」，被告 所辯亦無足採。 (六)縱認其依系爭契約第21條第10款第3目約定終止系爭契約無 理由，然系爭工程停工期間甚久，物價波動甚鉅，此觀系爭 工程於107年6月重新發包時增加近2,100,000元即明；且鋼 筋及金屬等營造工程物價已呈跌勢多年，於系爭契約簽立後 始陸續起漲而非其於簽約當時所得預見，其自得依民法第22 7條之2第1項規定及系爭契約第21條第7款約定終止系爭契約 ，並依該款約定規定準用同條第6款第2目約定請求已發生之 施作費用及合理利潤。又其固於104年簽立不隨物價調整聲 明，然觀諸停工期間之物價漲幅，其波動高達三至五成之多 ，實已超乎其所能預料，若將未預料之長期間履約中或突發 之物價波動風險全數由其承擔顯不公平，依最高法院107年 度台上字第1197號判決意旨，風險變動已超出預料之正常範 圍而仍有情事變更原則適用，該聲明書依民法第247條之1第 3款、第4款規定亦屬無效，而無排除情事變更原則之效力。 (七)此外，被告未認清兩造未達成繼續履約之協議而以其延宕系 爭工程為由，並以被告107年5月18日函依系爭契約第21條約 定終止系爭契約；其雖認被告終止事由不合法，然依照最高 法院82年台上字第315號、93年台上字第2599號判決意旨， 被告所提之終止理由縱非事實，亦生民法第511條規定任意 終止效力，其亦得依民法第511條但書、第490條、第491條 規定請求被告負損害賠償責任，並請求被告給付終止前已完 成之工作報酬。而其已依系爭契約完成簡易水土保持工程， 並設置工程告示牌、委託土木技師完成地質鑽探報告、舉行 動土典禮、支付印花稅及工程保險費並施作雜項工作，其自 得請求水土保持工程款595,159元、工程告示牌費2,200元、 鑽探報告費89,145元、動土典禮費89,145元、印花稅費24,8 57元、工程保險費60,000元、雜項工作費421,518元；又其 已依系爭契約訂製排水溝熱鍍鋅格柵蓋板（30X50cm）l15組 、排水溝熱鍍鋅格柵蓋板（120X120cm）l組，因被告任意終 止系爭契約而受有111,756元之損害，其自得依民法第511條 但書規定請求賠償。 (八)證人林昭秀所製作之「建照」紀錄WORD檔（下稱系爭檔案） 修改日期雖為108年10月24日，然此係因訴訟代理人助理於 該日下載系爭檔案後燒錄光碟所致，參照證人林昭秀留存之 原始檔修改日期為105年2月2日，足見系爭檔案確係證人林 昭秀以電話請蔡志揚提供相關資料後所製作之紀錄；至於 WORD檔案之「內容-詳細資料」處顯示之字數與實際字數不 符為電腦檔案常態，被告執此辯稱系爭檔案為其變造云云， 顯不足採。又被告所提蔡志揚出差單無官方證明，則蔡志揚 於10 4年12月23日、105年1月11日、105年2月3日是否確實 出差即屬有疑；況依出差單，蔡志揚104年12月23日、105年 1月11日僅下午出差，105年2月3日全日出差地點復僅距被告 公司10分鐘車程，故蔡志揚仍有返回被告公司接聽電話之可 能，被告復未提出蔡志揚105年1月4日不在辦公室之證據， 自不得以此認林昭秀所述不實。又林容聖雖證稱於105年初 受其委任，惟林容聖本係其合作建築師，其於得標後、委任 前即與林容聖討論申請建造執照所需文件，並由林昭秀於 104年12月23日與蔡志揚聯繫索取相關文件，亦無被告所稱 扞格之處；且其為免得罪業主、程序繁瑣，除大筆金額給付 等必要情形外，協力事項均以電話方式與被告聯繫，此觀證 人陳元鎮證稱105年2月初其曾告知被告需水土保持文件等語 ，惟其於被告105年3月8日發函因水土保持作業停工前，均 無發函告知被告系爭工程須辦理水土保持工程即明，被告所 辯自無足採。 (九)爰依系爭契約第21條第10款第3目約定終止系爭契約，並依 該約定及民法第509條規定請求被告損害賠償；如本院認停 工不可歸責被告，則備位依民法第227條之2規定及系爭契約 第21條第7款約定終止系爭契約，並依系爭契約第21條第7款 準用第6款約定請求已支出之工程費及合理利潤；如本院認 其前揭終止無理由，惟被告已於107年5月18日任意終止系爭 契約，其亦得依民法第490條、第491條及第511條請求被告 賠償損害並給付已施作之工程報酬等語。 (十)並聲明：1.被告應給付原告1,274,786元及自106年5月3日起 至清償日止按年息5%計算之利息。2.願供擔保請准宣告假執 行。 二、被告則以： (一)原告依系爭契約第21條第10款第3目約定終止系爭契約，並 依該條約定及民法第509條規定請求損害賠償無理由： 1.原告於決標後即於105年2月間聯繫陳元鎮欲施作簡易水土保 持工程，兩造遂協議由伊負責規畫簡易水土保持工程並委由 原告施作而於105年6月20日製作會議記錄，並將簡易水土保 持工程以變更契約之方式納入系爭契約，待簡易水土保持工 程完工後再進行系爭工程建造執照申請，期間停工不可歸責 兩造，原告並以系爭契約第7條第1款第1目第2子目之6「其 他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者」請求自105年3月 7日停工，並提出施工計劃書改於105年7月9日開工，足見10 5年3月7日起至105年7月8日止停工非可歸責於伊；況簡易水 土保持工程既納入系爭契約，則執行簡易水土保持工程期間 亦無暫停執行系爭契約可言，原告以此主張可歸責於伊而暫 停執行系爭契約124日曆天云云，自無足採。 2.又原告雖於105年8月24日表示已完成施作簡易水土保持設施 ，然依105年6月20日會議結論三可知，兩造約定簡易水土保 持工程施工期程50日歷天，以不計工期計算至臺東縣政府簡 易水土保持工程正式完成驗收合格即105年9月19日後，原告 即應依系爭契約為伊申請建造執照，此觀系爭契約及工程估 價單即明，故建造執照申請期間應屬原告之履約期間而非暫 停執行契約。又伊未曾限制原告履約方式，原告本可委任建 築師或搜尋相關網路資料以免建造執照之方式辦理系爭工程 ，此業經證人陳元鎮證述明確；證人林容聖證稱無免建造執 照之申請云云顯與客觀事實不符，自無足採。再者，原告於 105年11月14日始向伊索取興辦事業計畫書，伊則於當日交 付上開文件而無延滯；原告於公共工程委員會（下稱工程會 ）申訴遭駁回後突傳喚證人林昭秀作證，而證人林昭秀所述 對業主通常僅電催而未發函云云亦與卷內事證不符，復與證 人蔡志揚之工作職掌、差勤紀錄有違，亦無足採。又原告所 提系爭檔案最後儲存日期為108年10月24日而非105年2月2日 ，且105年2月2日之字數僅42字，足見系爭檔案係原告嗣後 變造。至於原告於105年11月6日請求裁示系爭圍牆罰則費用 問題，伊已於105年11月17日回覆處理方式；原告復於105年 l1月29日稱須辦理地質鑽探，伊亦於系爭契約編列鑽探費用 ，故自105年11月29日起至105年12月29日原告檢送地質鑽探 報告止，系爭工程係因原告要求執行地質探鑽，亦非可歸責 於伊而暫停執行系爭契約。此外，原告雖於106年5月2日片 面以物價波動為由終止系爭契約並拒絕進場，惟物價波動本 非系爭契約所定停工事由，自不生終止效力；原告復臨訟稱 不主張106年5月2日為終止，足見原告主張105年8月24日起 至106年5月2日止停工可歸責於伊而依系爭契約第21條第10 款第3目約定終止系爭契約顯無理由。 3.再者，原告於106年6月8日協調會係承諾無條件復工，系爭 圍牆基礎亦無懸空裸露之情事，業經證人陳元鎮證述明確； 證人劉中杰雖證稱系爭圍牆無懸空僅未填土而缺乏前壓力云 云，亦與原告主張系爭圍牆懸空裸露不符，且證人劉中杰未 考量系爭圍牆位置背面覆土高度與土量，徒憑己見認系爭圍 牆覆土高度不足，亦無足採；至於原告所提105年11月29日 （105）偉營（金崙）字第1051129001號函、106年1月12日 （106）偉營（金崙）字第1060112001號函（下稱原告106年 1月12日函）均係原告片面之詞，不足證明系爭圍牆有基礎 裸露之情事或兩造曾於106年6月8日協調會合意增設擋土牆 工程，蕭天賀復於本院陳明函文所述「擋土牆」即指保留系 爭圍牆後加固，原告主張系爭圍牆基礎懸空裸露及兩造以增 加擋土牆工程為復工條件云云顯不足採。又依證人劉中杰之 證述，證人劉中杰所設計之擋土牆係將系爭圍牆拆除後新建 ，則果如原告所言，兩造確約定擋土牆增設工程，即無變更 系爭契約保留系爭圍牆並加固之可能，益徵原告所述不足採 ；又原告所提擋土牆穩定分析係108年1月7日臨訟製作，證 人劉中杰亦證稱沒有再作詳細之施作圖與計算且不清楚所需 經費等語，則兩造顯無可能於106年6月8日協調會約定擋土 牆增設工程，原告主張自不足採。況兩造合意變更系爭契約 後，原告於106年8月18日僅以材料及協力廠商施工人員需重 新選定為由請求伊同意於106年9月15日再行復工，亦未曾提 及增設擋土牆工程約定，足見兩造已合意以106年8月17日變 更契約內容取代原告106年1月12日函之建議。再者，伊於10 6年8月18日係稱第一次變更設計原有契約項目及新增單價議 價部分議定書併入系爭契約執行，而非如原告所述僅新增單 價92,000元，原告此部分主張亦不足採。 4.又系爭工程範圍位於系爭圍牆內且屬平坦土地，而無規劃簡 易水土保持之必要，係因原告選擇申請建造執照始衍生簡易 水土保持問題，且兩造於105年2月達成申請及設計簡易水土 保持工程之共識，業經證人陳元鎮證述明確；原告並將系爭 工程開工日期延至105年7月9日，足見兩造已達成簡易水土 保持工程施工期間不可歸責伊之共識，原告自不得以此終止 系爭契約。況果如原告所言，簡易水土保持工程施工期間可 歸責於伊，原告即應依系爭工程契約第21條第10款第3目約 定拒絕開工，原告捨此不為，益徵兩造確達成簡易水土保持 工程施工期間不可歸責於伊之共識。 5.承上，原告於106年6月8日協調會係承諾無條件復工，兩造 變更設計後，原告復無故拒絕進場施作，經伊多次催告，原 告仍置之不理，伊始於107年5月18日以可歸責原告為由終止 系爭契約，原告自不得依民法第509條規定請求損害賠償。 (二)原告依系爭契約第21條第7款約定及民法第227條之2第1項規 定終止系爭契約，並依系爭契約第21條第7款準用第6款約定 請求報酬亦屬無據： 1.系爭契約業經伊於107年5月18日合法終止，原告復自承於10 8年4月25日前未曾以情事變更終止系爭契約，則原告於108 年4月25日始依系爭契約第21條第7款約定及民法第227條之2 第1項規定終止系爭契約，自屬無據。又原告既主張104年12 月16日簽約以降物價如何上漲，可知物價波動於簽約後即已 發生，原告遲至106年5月2日始終止系爭契約，亦罹於民法 第514條第2項之1年期間，自不得以此作為拒絕履行系爭契 約之理由。 2.又原告無故拒絕履約，於建造執照申請期間毫不作為，嗣於 106年5月2日以物價波動為由拒絕履約，復於106年6月8日改 稱願繼續履約後，再誆稱系爭圍牆基礎裸露報請停工，故原 告於106年5月2日已拒絕履約顯可歸責原告。況原告於投標 時即已簽立「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條 款聲明書」，則原告於投標時顯得參考相關資料預料物價走 勢並以此選擇是否適用物價指數調整，而與情事變更原則不 符。況原告於106年8月間變更契約時，亦同意以原契約單價 計價，益徵系爭契約價額並無顯失公平之情形。此外，原告 所提臺灣高等法院臺中分院97年度建上字第53號判決業遭廢 棄，臺灣高等法院高雄分院103年度建上更(一)字第9號判決則 斷章取義而不足採；且依最高法院98年度台上字第888號判 決及臺灣高等法院臺中分院98年度建上更(一)字第53號判決意 旨，廠商對於未來營建材料之價格變動應具相當之知識、經 驗、能力，既與定作人訂定無物價指數調整之條款，即不得 再依情事變更原則請求調整契約，且廠商於投標前可取得投 標須知等文件，並有充分機會及時間詳閱相關資料以決定是 否參加投標，若有疑義亦得以書面請求釋疑，該契約自非民 法第247條之1之附合契約，廠商不得以此主張物價指數不調 整之約定無效，反證原告主張不可採。 (三)原告依民法第511條規定請求損害賠償顯屬無據： 1.原告終止系爭契約顯不合法，業如前述；伊於107年3月14日 依約限期函催原告進場施工，原告則於107年3月20日以業於 106年5月2日終止系爭契約為由拒絕進場，伊復於107年4月 10日限期函催原告進場施作，原告僅於107年4月11日以伊未 察覺有免辦理雜項執照及加強山坡地雜項執照審查之情致停 工期限延長為由，再次拒絕進場施作，故原告經伊合法催告 拒不進場施作，伊自得依系爭契約第21條約定終止系爭契約 。又伊既係依系爭契約第21條約定終止系爭契約，而非依民 法第511條規定任意終止，原告自不得依民法第511條但書、 第490條及第491條規定請求損害賠償。 2.系爭契約終止既可歸責於原告，依系爭契約第21條第4款約 定，伊自得扣發原告應得之工程款並不發還履約保證金，且 可以此抵充伊完成系爭契約所支付之一切費用及所受損害， 而系爭工程雖經案外廠商完工惟尚未完成結算，原告依民法 第511條、第490條及第491條規定請求完成之工程款亦屬無 據。 (四)原告終止系爭契約已罹於除斥期間，且各項請求數額亦不足 採： 1.縱認原告有何終止或解除權可行使，簡易水土保持工程增設 及建造執照申請均係104年12月16日簽約後即發生，原告並 與伊達成施作簡易水土保持工程及變更系爭契約之合意，復 改以105年7月9日為開工日，則原告遲至106年5月2日始終止 系爭契約，顯有違誠信原則，且逾民法第514條第2項所定1 年除斥期間。 2.原告固稱支出製作系爭契約書之印花稅共26,100元，惟此與 繳款書所載24,857元不符，且系爭工程非全未進行，印花稅 、藍晒圖應係原告請求之書面證據所生之基本支出，自非損 害。而保險費用60,000元係原告為自己施工安全投保之保險 ，係有益原告本身之一般支出，亦非損害；況系爭契約係可 歸責於原告而終止，原告自不得請求伊給付。至於建置簡易 水土保持工程使用之排水溝熱鍍鋅格柵蓋鈑349,453元與簡 易水土保持工程費用重複，亦無足取。此外，原告固片面主 張已購置「排水溝熱鍍鋅格柵蓋鈑」（30×50cm）115組及 「排水窨井熱鍍鋅格柵蓋鈑（120cm×120cm）」1組等材料 共支出111,756元部分，惟原告得否請求前揭款項本應視完 工驗收時有無使用上開材料及能否計價而定，完工驗收前原 告自不得請求前揭費用；又原告承包工程眾多，前揭材料進 貨非必與系爭工程有關，原告亦未曾告知伊105年8月9日有 前揭材料進場，原告所提本院卷一第46頁所示單據復與前揭 材料規格、金額不符，且原告原於工程會所提出貨單所載送 貨地址復為○○市而非臺東縣○○○鄉，與系爭工程施作地 點不符，經伊於工程會爭執後始改以本院卷一第46頁所示單 據請求，足見原告主張不足採。縱認原告終止系爭契約合法 ，依契約施工說明書總則第44條規定，伊依約毋庸收購因變 更設計或終止契約致原告自備器材不必使用之所剩餘材料， 或賠償衍生之損失，原告主張應賠償111,756元部分亦屬無 據。 (五)並聲明：1.如主文第1項所示。2.如受不利益判決，願供擔 保請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執事項（見本院卷四第348頁至第351頁）： (一)原告前向被告承攬臺東縣○○○鄉之系爭工程、總價2,610 萬元，約定履約期為開工300日曆天，兩造於104年12月26日 簽立系爭契約，原告於簽立系爭契約後原訂於105年3月7日 開工。 (二)被告以105年3月8日函通知原告：「為配合工程水土保持核 辦細部作業時程，請提105年3月7日停工、不計工期，俟水 土保持核准後另案通知復工。」，原告遂於同日以（105） 偉營（金崙）字第1050308001號函覆：「依契約第七條、(一) 2.(6)非可歸責於廠商之情形經機關認定，請求於105年3月7 日停工」，並經被告於同年月10日以台水十工字第 1050001855 0號函同意在案。 (三)兩造於105年6月20日協調會決議：「一、本工程為配合簡易 水土保持作業，請於文到5日內提出復工報告。二、本簡易 水土保持施工以PC構建，所增加之PC、鋼筋、土石方部分， 依實作實算計列於本工程計價。三、本案水土保持工程所為 施工期程50日曆天，以不計工期計算，至主管機關（臺東縣 政府）簡易水保正式完成驗收合格後依本契約辦理申請建照 ，再通知本工程復工。四、本簡易水土保持復工期間，為確 保主體工程施工期程順暢，原所提施工品質計畫書作廢，請 於105年7月10日前提出施工品質及開挖計畫書，送處審核。 」。 (四)原告於105年7月6日以（105）偉營（金崙）字第1050706001 號函通知被告於同年月9日復工，經被告於同年月18日以台 水十工字第1050052155號函同意；嗣原告以105年8月24日函 通知被告停工：「主旨：本公司承攬台灣自來水股份有限公 司第十區管理處『金崙系統-金崙淨水場擴建工程』，訴請 自105年8月24日起停工，如說明，請查照。說明：一、依契 約第七條、(一)2.(6)非可歸責於廠商之情形經機關認定。二、 依105年7月4日台水工字第1050052037號文，施工前協調會 紀錄辦理。三、本工程簡易水土保持設施已施作完成，申報 停工，待建照程序完成再行申報復工，檢附水保設施施工前 、中、後相片。」，經被告以105年8月26日函同意在案。 (五)系爭契約估價單第13項記載：「建造執照及使照（含雜照） 申請費（含繪圖及簽證）、單價85,580元、備註含加藥室、 消毒室、配電室庫房及圍牆等」；被告於105年11月14日以 台水十工字第1050055845號函（下稱被告105年11月14日函 ）通知原告：「主旨：檢送貴公司承包本處金崙系統-金崙 淨水廠擴建工程需辦理建照執照申請工程計晝書全部原件乙 份，請查照。說明：一、為配合施工時程、請速依本工程契 約工程估價單施工費（項目）第13項辦理建照執照申（含雜 照）請於105年11月30日前完成，以利工進。二、本案辦理 建照執照申請如需本處協助，請洽監造人員李高伯配合辦理 。三、本案辦理建照執照申請工程計晝書全部原件乙份由貴 公司105年11月14日邱先生親自領取」，原告則於106年4月7 日以（106）偉營（金崙）字第1060407001號函（下稱原告 106年4月7日函）被告：「主旨：本公司承攬台灣自來水股 份有限公司第十區管理處『金崙系統-金崙淨水場擴建工程 』，有關建照執照申請乙案，尚有部份問題待修正，煩請貴 處協助辦理，以利工進，如說明，請查照。說明：...二、 有關既設圍牆，經結構技師計算不符安全系數，若要保留應 予補強並有罰款及安全鑑定請一併解決，若圍牆要拆除，請 拆除後拍照再行送審。三、因基地面積大於規定3000平方公 尺，需加強山坡地雜項執照，檢附山坡地雜項執照審查及施 工檢查執行要點。四、檢附建築師審查建照執照回函106年 04月05日聖字第0000000-0號函。」。 (六)被告於106年4月20日以其擬興建淨水處理設施及各種處理單 元，及自來水相關設施工程所需附屬興建之圍牆，參照內政 部95年5月12日台內營字第0950802523號函及95年9月18日內 授中辦地字0000000000號函示規定，非屬建築法第7條所稱 之雜項工作物；另以建築面積僅2,916.88平方公尺建請臺東 縣政府同意免辦理雜項執照申請及加強坡審。 (七)被告於106年4月24日以台水十工字第1060003285號函通知原 告於106年5月2日內提出復工報告，原告則以106年5月2日函 回覆原告：「主旨：本公司承攬台灣自來水股份有限公司第 十區管理處『金崙系統-金崙淨水場擴建工程』，業於104年 12月16日訂約完成，因建照期程延冗甚久，現今物價波動不 敷成本，經公司決議，訴請貴處解約，請查照。說明：一、 依工程契約第三十九條第十項第三款，因可歸責於機關之情 形，機關通知廠商部分或全部暫停執行（停工），暫停執行 期間累計逾6個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全 部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害 。因可歸責於機關之情形無法開工者，亦同。二、訴請已完 成項目就地結算。」。 (八)系爭工程於105年3月7日至105年7月8日共計124日曆天，105 年8月24日至106年5月2日共計252日曆天。 (九)兩造於106年8月間合意變更契約範圍，附件資料包含「工程 採購第1次契約變更分析表(二)：新增項目、工程名稱：植筋 、數量：462、單價200元」、「工程採購第1次契約變更分 析表(三)：原契約數量增加」、「變更設計預算明細表：原契 約增加部分增加金額988,753.76元，新增項目為機械挖方51 3立方公尺、回填1立方公尺、141kgf/cm2混凝土27立方公尺 、175kg f/cm2混凝土22平方公尺、210kgf/cm60立方公尺、 鋼筋及加工排紮4,911公斤、普通模板364平方公尺、1:3水 泥砂漿粉光141平方公尺、洗石子141平方公尺、排水溝熱鍍 鋅格柵蓋板114組、原契約新增項目部分增加金額92,400元 」、工程計算紙、「水土保持設施數量計算表：土方500、 鋼筋1,521公斤、板模174平方公尺、141kgf/cm混凝土27立 方、210kgf/cm混凝土20立方、鍍鋅格柵114、2」及變更設 計圖。兩造於106年8月17日就新增項目辦理議價，開標紀錄 記載原告標價為92,000元，兩造用印之議價議定書記載：「 議定項目：植筋數量：462、議定單價：199.1342元」。 (十)被告106年8月17日台水十工字第1060006837號函（下稱被告 106年8月17日函）記載：「主旨：有關貴公司承覽本處『金 崙系統-金崙淨水場擴建工程』於106年8月17日辦理第一次 變更設計議價完成，請貴公司辦理復工事宜，詳如說明，請 查照。說明：一、請於106年8月18日復工，並開始計算工期 。」。 (十一)原告以106年9月8日函終止系爭契約，該函記載「主旨：本 公司承攬台灣自來水股份有限公司第十區管理處『金崙系統 -金崙淨水場擴建工程』，因工程停工延冗甚久，與貴處協 議數次，本公司亦努力尋求協力廠商，然貴處要求於106年8 月18日復工，本公司與臺東大口徑協力廠商多家協商，均無 法配合期間施作，且物價波動不敷成本，訴請貴處解約，以 維雙方權益，請查照。說明：一、函覆106年8月31日台水十 工字第1060007174號函。二、依工程契約第39條第10項第3 款，因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停 執行（停工），暫停執行期間累計逾6個月者，廠商得通知 機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契 約終止或解除而生之損害。可歸責於機關之情形無法開工者 ，亦同。三、訴請已完成項目就地結算。」。 (十二)原告已依兩造協議完成水土保持工程，並經臺東縣政府於10 5年9月19日同意備查，原告陳報設施數量如變更契約書所附 水土保持設施數量計算表，總價額595,159元，並於106年8 月18日變更設計而納入系爭契約計算。 四、本件爭點： (一)原告依系爭契約第21條第10款第3目約定終止系爭契約，並 依同條約定及民法第509條規定請求如聲明所示金額有無理 由？ (二)若否，原告依系爭契約第21條第7款約定及民法第227之2條 第1項規定終止系爭契約，並依系爭契約第21條第7款準用第 6款約定請求如聲明所示有無理由？ (三)若否，原告主張被告已於107年5月18日任意終止系爭契約， 而依民法第490條、第491條及第511條規定請求如聲明所示 有無理由？ 五、本院之判斷： (一)原告依爭契約第21條第10款第3目約定終止系爭契約，並依 同條約定及民法第509條規定請求賠償為無理由： 1.按因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執 行（停工）：暫停執行期間累計逾6個月者，廠商得通知機 關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約 終止或解除而生之損害；因可歸責於機關之情形無法開工者 ，亦同；於定作人受領工作前，因其所供給材料之瑕疵或其 指示不適當，致工作毀損、滅失或不能完成者，承攬人如及 時將材料之瑕疵或指示不適當之情事通知定作人時，得請求 其已服勞務之報酬及墊款之償還，定作人有過失者，並得請 求損害賠償，系爭契約第21條第10款第3目及民法第509條定 有明文。 2.原告固主張工程估價單所列建造執照申請費僅係委請建築師 審核送辦相關文件之費用，被告疏未注意系爭工程屬免辦理 雜項執照及免辦理加強山坡地雜項執照審查，致系爭工程因 申請建造執照自105年8月24日起至106年5月2日停工達252日 曆天而可歸責被告云云。惟按，契約包括下列文件：(4)契約 本文、附件及其變更或補充；(5)依契約所提出之履約文件或 資料，系爭契約第1條第1款第4目及第5目分別定有明文。查 系爭契約所附工程估價單記載：「建造執照及使照（含雜照 ）申請費（含繪圖及簽證）、單價85,580元、備註加藥室、 消毒室、配電室、庫房及圍牆」，已如三(五)所述，堪認原告 依系爭契約有為被告申請取得系爭工程及系爭圍牆建造執照 之義務，原告主張其僅負委託建築師審核送辦相關文件之義 務云云，顯與系爭契約文義不符，難認可採。承上，原告既 有為被告申請取得建造執照之義務，自應委請建築師就系爭 工程之建造執照申請及有無加強山坡地雜項執照審查為專業 判斷及適當之處置，原告主張被告疏未注意系爭工程免辦理 雜項執照及加強山坡地雜項執照審查而指示不當云云，無異 將其應負擔之契約義務轉嫁被告負擔，自屬無據。 3.原告復主張系爭工程基地面積需辦理加強山坡地雜項執照審 查、系爭圍牆未取得建造執照且結構與現行法規不符致系爭 工程建造執照申請困難，系爭工程因而自105年8月24日起至 106年5月2日停工達252日曆天而可歸責被告，其自得依首揭 規定終止系爭契約並請求損害賠償云云。經查： ①觀諸林容聖建築師事務所107年10月22日聖字第0000000-0號 函（見本院卷一第168頁至第169頁），其上記載：「本工程 未取得執照原因係因該廠區於申請建照當時已興建完成圍牆 ，且經查該圍牆未辦理相關執照，遂建議台灣自來水股份有 限公司於申辦建照時將圍牆一併補辨執照，但該圍牆之原設 計圖說經本所複委託之結構技師檢覈其結構是否符合現行規 範時，其結果係無法符合，致使執照申請遭遇問題。另一原 因為該工程基地位於○○○鄉○○段000之0地號為山坡地範 圍且因該基地面積為4000平方公尺，按『加強山坡地雜項執 照審查及施工查驗執行要點』第二點第一項『非都市土地已 編定...。』適用該要點，遂應申辦加強山坡地雜項執照審 查，此二因素為未取得建築執照之兩大因素...。」，固堪 認系爭工程因須辦理加強山坡地雜項執照審查及系爭圍牆安 全係數不足而未取得建造執照。 ②惟系爭工程既係被告依系爭工程需求所為之設計，縱因基地 面積及工程選址而須辦理加強山坡地雜項執照審查，亦屬系 爭工程之客觀條件而難認可歸責被告，原告以系爭工程須辦 理加強山坡地審查主張可歸責被告云云已非有據。次查原告 依系爭契約本有為被告申請及取得系爭圍牆之建造執照之義 務，已如2.所述；而原告雖於105年11月29日以（105）偉營 （金崙）字第1051129001號函（下稱原告105年11月29日函 ）通知被告系爭圍牆經結構技師計算不符安全係數致建造執 照無法提出申請，惟於該函復稱經被告確認後尚需辦理地質 鑽探，待鑽探報告完成再行提送，嗣兩造於106年4月5日協 調會決議：「一經申請建雜照許可退件因素討論後，本工期 計算仍以前函『申請建築使用執照期間』以不計工期計算。 二請於106年4月10日前依請『建造執照簽證項目檢視表』意 見1、2點改善及送臺東縣政府申請建雜照許可。三如未能依 討論2點辦理，請偉峻營造有限公司於106年4月10日前提報 本工程申請建雜照許可改善建議或應辦事項。」，原告遂以 106年4月7日函通知被告系爭圍牆因不符安全係數，須補強 或拆除後再行送審並請被告協助辦理，被告旋即於106年4月 20日函請臺東縣政府免辦理雜項執照申請與加強山坡地雜項 執照審查，並經臺東縣政府同意在案等節，已如三、(五)(六)所 述，復有原告105年11月29日函及106年4月5日協調會會議記 錄可證（見本院卷二第87頁，本院卷一第255頁反面至第256 頁），均堪認定。承此，原告依系爭契約本有為被告申請取 得系爭圍牆之建造執照義務，而被告於原告明確提出應配合 事項後亦積極配合辦理而已履行定作人協力義務，自難認被 告就系爭工程建造執照之申請有何可歸責事由，原告此部分 主張難採信。 ③從而，原告以系爭工程基地面積需辦理加強山坡地雜項執照 審查、系爭圍牆未取得建造執照且結構與現行法規不符，致 系爭工程自105年8月24日起至106年5月2日停工達252日曆天 而可歸責被告，進而主張依前揭規定終止系爭契約並請求損 害賠償云云，核屬無據。 4.原告另主張被告未於開工前完成簡易水土保持計畫核准，復 遲至105 年11月14日始提出興辦事業計畫書，致系爭工程停 工而可歸責被告云云。經查： ①按工作需定作人之行為始能完成者，而定作人不為其行為時 ，承攬人得定相當期限，催告定作人為之；定作人不於前項 期限內為其行為者，承攬人得解除契約，並得請求賠償因契 約解除而生之損害，民法第507條定有明文。次按公、私有 土地之經營或使用，依本法應實施水土保持處理與維護者， 該土地之經營人、使用人或所有人，為本法所稱之水土保持 義務人；起造人申請雜項執照應檢附水土保持計畫核定證明 文件或免擬具水土保持計畫之證明文件，水土保持法第4條 及山坡地建築管理辦法第4條第4款亦分別定有明文。 ②查系爭工程因簡易水土保持作業及建造執照申請程序，自10 5年3月7日起至105年7月8日止、105年8月24日起至106年5月 2日止分別停工124日曆天、252日曆天，而被告於105年11月 14日始提供興辦事業計畫書等文件與原告等節，已如三、(二) (四)(五)(八)所述，先堪認定。復觀林容聖建築師事務所107年11 月1日聖字第1071101號函（見本院卷一第177頁），其上記 載：「另補充說明未取得執照之原因另有：(1)本案位處山坡 地範圍內，於申請建照前應取得水土保持計畫之核准，『一 開始沒有取得』後經台灣自來水股份有限公司自行申請並提 供簡易水土保持核准函，此其一。(2)本案之使用地類別為特 定目的事業用地，依建築管理單位之要求，通常於申請建照 時應一併檢附興辦事業計畫書供審核，這部分經反映後，由 台灣自來水股份有限公司提供相關資料。」，堪認被告確於 原告申請系爭工程建造執照之初未提供簡易水土保持核准函 及興辦事業計畫書，嗣於105年11月14日始提供興辦事業計 畫書與原告。 ③惟查，兩造已於105年6月20日協調會約定系爭工程之簡易水 土保持工程以實作實算之方式於系爭工程計價，並約定施工 期間不計工期，待臺東縣政府驗收合格後依約申請建造執照 再通知復工，原告已依約完成簡易水土保持工程並經臺東縣 政府於105年9月19日同意備查，兩造遂於106年8月18日變更 設計將簡易水土保持工程納入系爭契約計算等節，亦如三、 (三)(十二)所述，堪認兩造於105年6月20日已合意將簡易水土保持 工程納入系爭工程範圍並約定系爭工程於簡易水土保持工程 施工期間不計工期停工。準此，兩造既就系爭契約施作範圍 及施工期間互相讓步並完成變更契約，原法律關係即已為 105年6月20日協調會協議所取代，自不容原告復以被告未事 先完成簡易水土保持工程為由，再主張系爭工程自105年3月 7日起至105年9月19日（即臺東縣政府就簡易水土保持工程 驗收合格前）停工可歸責被告，原告此部分主張難認可採。 ④原告另主張其已於104年12月及105年1月間以電話通知被告 提出興辦事業計畫書，惟被告遲至105年11月14日始交付前 揭文件致建造執照申請延宕而可歸責被告云云，固據其提出 系爭檔案截圖列印資料為證（見本院卷四第134頁），並聲 請傳喚證人林容聖、林昭秀到庭作證。惟觀系爭檔案截圖列 印資料，其上僅以電腦記載：「104.12.23、蔡志揚、○○ 段000-0號：特定目的事業用地、建照：1.加藥室20M2、2. 消毒室配電室及庫房65M2、雜項：1.圍牆、依新辦事業計畫 辦理、內容.位置.面積相符、105.01.04蔡志揚、特定目的 事業用地、82年6月28日變更地目、台東縣政府、地政處地 用科、申請調閱原變更時的計畫、105.01.11蔡志揚、另辦 簡易水保待1.2個月、105.02.03簡易水保呈辦中」，而查無 原告明確通知被告應提出興辦事業計畫書之記載，且系爭檔 案復係原告員工單方製作而為被告所否認，自不得以此遽認 原告於105年11月14日前曾通知被告提出興辦事業計畫書。 ⑤次查證人林昭秀固於本院審理中證稱：我在原告公司擔任文 書工作，林容聖建築師有跟我說特定目的事業用地需要的資 料，我遂於105年1、2月間以電話告知被告員工蔡志揚請被 告提供興辦事業計畫，因為被告是業主且表示要找資料，故 期間僅電催而無正式函文，系爭檔案是我和蔡志揚聯絡後做 的筆記等語（見本院卷四第172頁至第174頁）；惟其所述與 證人蔡志揚於本院審理中之證述：我是被告所屬工程師，於 系爭工程僅擔任設計工作，依程序應由承辦或監造與原告聯 繫，105年間我未曾與原告或證人林昭秀聯繫，原告或證人 林昭秀亦未曾向我索取興辦事業計畫書等語（見本院卷四第 177頁至第178頁）不符，復與證人陳元鎮之證述：我是被告 員工，曾任工務課課長，105年間原告及林容聖建築師未曾 和我開會討論工程方向，亦未於會中向我索取興辦事業計畫 書，蔡志揚於系爭工程已擔任設計，公司為防弊原則上不會 指派蔡志揚擔任監造或承辦，原告是105年11月14日當日跟 我索取興辦事業計畫書等文件，我當日即發文交付原告取回 等語（見本院卷四第182頁至第183頁）相違，則證人林昭秀 所述是否可採，已非無疑。況證人林昭秀於聽聞證人蔡志揚 證述後復改稱：系爭檔案我沒有修改過，但時間過了這麼久 ，我現在已不記得電話內容，我確實有打過電話並提及縣政 府某科等語（見本院卷四第181頁），則證人林昭秀既自承 就電話內容已不復記憶，自難以此認原告曾於105年11月14 日前通知被告提出興辦事業計畫書。 ⑥又查，證人林容聖於本院審理中係證稱：我在105年初受原 告委任申請系爭工程建造執照，因為是特定目的事業用地， 通常我們會跟業主要興辦事業計畫，但印象中我快年底才拿 到而對送審產生影響，一般是原告與被告聯繫，但涉及專業 部分就由我與兩造三方談比較清楚，我不記得曾與被告直接 公文往來過等語（見本院卷四第33頁及其反面、第34頁反面 至第35頁、第36頁），則證人林容聖既證稱兩造多係自行聯 繫且無印象曾與被告公文往來，亦難以此認證人林容聖或原 告曾通知被告提出興辦事業計畫書。況果如原告所言，其曾 以電話向被告索取興辦事業計畫書而被告遲未交付，衡諸一 般公共工程實務，原告即應改以書面催告被告提出以釐清責 任，殊難想見原告於電聯未獲置理近11月而未曾以書面催告 之可能，益徵原告此部分主張與常情不符，而難採信。 ⑦此外，原告未就其確曾通知被告提出興辦事業計畫書乙節舉 證以實其說，本院自難為有利原告之認定。從而，兩造既已 合意將簡易水土保持工程變更納入系爭工程範圍並約定系爭 工程於施工期間不計工期停工，原告復未曾通知被告提出興 辦事業計畫書，則系爭工程自105年3月7日起至105年7月8日 止因簡易水土保持工程施作停工及自105年8月24日起至106 年5月2日因申請建造執照停工均非可歸責被告，原告主張核 屬無據。 5.綜上，系爭工程自105年3月7日起至105年7月8日止及自105 年8月24日起至106年5月2日止停工既不可歸責被告，原告於 106年5月2日、106年9月8日以可歸責被告事由致停工累計逾 6個月為由終止系爭契約即非適法。是以，原告主張依系爭 契約第21條第10款第3目約定終止系爭契約，並依同條約定 及民法第509條規定請求損害賠償云云，為無理由。 (二)原告依系爭契約第21條第7款約定及民法第227之2條第1項規 定終止系爭契約，並依系爭契約第21條第7款準用第6款約定 請求如聲明所示亦無理由： 1.原告依系爭契約第21條第7款約定及民法第227條之2第1項規 定終止系爭契約之時點為108年4月25日： ①按依前述規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且 可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使 用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：(一)繼續 予以完成，依契約價金給付；(二)停止製造、供應或施作；但 給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤；非 因政策變更且非可歸責於廠商事由（例如但不限於不可抗力 之事由所致）而有終止或解除契約必要者，準用前二款規定 ，系爭契約第21條第6款及第7款分別定有明文。次按契約成 立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公 平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效 果，民法第227條之2第1項亦有明文。 ②原告固主張系爭工程不可歸責於其長期停工，其無從預料期 間物價波動致不敷成本，其自得依上揭約定及規定於106年9 月8日終止系爭契約並請求已施作費用及合理利潤云云。惟 查，原告106年5月2日函及106年9月8日函僅以可歸責被告事 由停工逾6月為由終止系爭契約乙節，已如三、(七)(十一)所述； 原告復於本院審理中自承：於108年4月25日以前未曾主張依 系爭契約第21條第7款約定及民法第227條之2規定終止系爭 契約，終止前亦未曾依民法第227條之2規定請求增減給付等 語（見本院卷三第110頁至第111頁，本院卷四第123頁反面 至第124頁），堪認原告於108年4月25日前未曾以情事變更 為由而依前揭約定或規定終止系爭契約，自不容原告於訴訟 中回溯變更106年9月8日之終止事由，原告主張其已於106年 9月8日依前揭約定或規定終止系爭契約云云即無足採。 ③從而，原告依前揭約定或規定終止系爭契約之時點應為108 年4月25日，先堪認定。 2.原告自106年8月18日起仍有依系爭契約繼續履約之義務： ①按契約履約期間，有下列情形之一，確非可歸責於廠商者， 得不計工期：(1)發生不可抗力之事故。(2)機關要求全部或部 分停工。(3)因辦理變更設計、供應之材料或機具未及時運達 工地，致全部工程無法施工（可施工部分已全部施工完成） 者。(4)機關應辦事項未及時辦妥，致全部工程無法施工（可 施工部分已全部施工完成）者。(5)由機關自辦或機關之其他 廠商承包契約相關工程之延誤而影響履約進度者。(6)其他非 可歸責於廠商之情形經機關認定者，系爭契約第7條第1款第 2子目定有明文。 ②經查，原告於106年5月2日、106年9月8日以可歸責被告事由 致停工逾6月為由終止系爭契約於法不符，復遲至108年4月 25日始依系爭契約第21條第7款約定及民法第227之2條第1項 規定終止系爭契約，業經本院認定如前，堪認系爭契約於10 7年5月18日經被告終止前仍有效存在。次查原告前於106年6 月14日以系爭工程下邊坡遭農民開挖致系爭圍牆基礎懸空裸 露而無法進場施作為由申請停工，經被告於106年6月20日表 示擬辦理變更設計增設擋土牆加固邊坡並同意自106年6月15 日起不計工期，並請原告於議價完成後復工施作，嗣兩造於 106年8月17日完成變更契約而增列圍牆加固工程，被告即函 請原告於106年8月18日復工等節，已如三、(九)(十)所述，並有 工程計算紙、被告106年6月20日台水十工字第1060005057號 函（下稱被告106年6月20日函）、原告106年6月14日（106 ）偉營（金崙）字第1060614002號函可稽（見本院卷一第 267頁反面，本院卷二第32頁、第118頁），亦堪信實。承上 ，兩造既於106年8月17日完成變更契約而增列系爭圍牆加固 工程，系爭工程自106年6月15日起依系爭契約第7條第1款第 1目第2子目之1及之3之停工原因即告消滅，原告自106年8月 18日起即有依系爭契約進場施作之義務。 ③原告固辯稱兩造於106年6月8日協調會協議追加擋土牆加固 邊坡工程，其始同意附條件繼續履約，被告於106年8月17日 變更契約時既未追加前揭工程，其自無進場施作之義務云云 ，並聲請傳喚證人陳元鎮到庭作證。惟原告迄無法提出上開 協議之書面紀錄，證人陳元鎮復於本院審理中證稱：106年 6月8日兩造確召開協調會，當時係因原告欲終止系爭契約， 被告經理僅告知系爭工程執行上多處可歸責原告，如欲解約 ，被告將依採購法辦理解約並送工程會刊登公報，原告董事 長遂同意於1 週後進場施工，會中並未提及變更設計增設擋 土牆加固邊坡工程等語（見本院卷三第12頁），則原告前揭 主張是否可採，顯屬有疑。 ④原告復以被告106年6月20日函曾記載「主旨：...擬辦理變 更設計增設擋土牆加固邊坡，本工程准予於106年6月15日起 不計工期，請查照。說明：... 三於議價約完成後即請貴公 司辦理復工並進場施作。」，足見兩造確協議追加擋土牆加 固邊坡工程，並以此為條件繼續履約云云。惟被告前揭函文 僅單純陳述擬辦理變更設計之工程項目並通知原告於議價完 成後復工，尚難認「增設擋土牆加固邊坡工程」與「原告復 工進場施作」間有何條件關係，原告此部分主張亦屬無據； 況果如原告所言，兩造曾協議以「變更設計增設擋土牆加固 邊坡」作為原告繼續履約之條件，衡情原告於106年8月17日 變更契約當日發現被告僅增列圍牆加固工程時即應為反對之 表示，原告捨此不為，反於工程變更契約書面記錄用印，復 於106年8月18日以（106）偉營（金崙）字第1060818001號 函通知被告預計於106年9月15日復工，有工程變更契約書面 記錄及原告前揭函文可稽（見本院卷一第263頁，本院卷四 第341頁），益徵原告前揭主張與常情不符而無足採。 ⑤是以，原告自106年8月18日起即有依系爭契約繼續履約之義 務，洵堪認定。 3.系爭契約業經被告於107年5月18日合法終止，原告於108年4 月25日已無從終止系爭契約： ①按廠商履約有因可歸責廠商之事由，致延誤履約期限，情節 重大者、無正當理由而不履行契約者，機關得以書面通知廠 商終止或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之 損失，系爭契約第21條第1款第5目及第8目分別定有明文。 ②查原告自106年8月18日起即有依系爭契約進場施作之義務， 業經本院認定如前；而被告已於106年9月15日以台水十工字 第1060007484號函反對原告終止契約並表明照計工期，被告 復於107 年3 月14日以台水十工字第1070002201號函催原告 於文到1週內進場施作，然原告僅於107年3月20日以（106） 偉營（金崙）字第1070320001號函稱系爭契約業經其合法終 止而拒絕進場，被告再於107年4月10日以台水十工字第1070 002845號函催告原告於文到5日內進場施作，原告僅於107年 4月11日以（107）偉營（金崙）字第1070411001號函稱待工 程會裁定再續辦相關事宜，被告始以107年5月18日函主張原 告經催告未進場施作為由，依系爭契約第21條第1款第5目及 第8目約定終止系爭契約，並經原告於同年月21日收受等節 ，亦有各該函文在卷可稽（見本院卷二第75頁，本院卷三第 59頁，本院卷四第8頁至第11頁），堪認被告已合法催告原 告進場施作，惟原告均以系爭契約業經其終止為由拒絕履行 而可歸責原告，被告自得於107年5月18日依前揭約定終止系 爭契約。 ③承上，系爭契約既經被告於107年5月18日合法終止而告消滅 ，原告於108年4月25日即無從再依系爭契約第21條第7款約 定及民法第227條之2規定終止系爭契約。 4.從而，系爭契約業經被告於107年5月18日合法終止，原告於 108年4月25日依系爭契約第21條第7款約定及民法第227條之 2規定終止系爭契約即屬無據。又系爭契約既係因可歸責原 告事由而經被告終止，則原告依系爭契約第21條第7 款約定 準用同條第6款約定請求施作費用及合理報酬，亦屬無據。 (三)原告主張被告於107年5月18日任意終止系爭契約，而依民法 第490條、第491條及第511條規定請求如聲明所示云云，亦 無理由： 1.按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作， 他方俟工作完成，給付報酬之契約；約定由承攬人供給材料 者，其材料之價額，推定為報酬之一部；如依情形，非受報 酬即不為完成其工作者，視為允與報酬；未定報酬額者，按 照價目表所定給付之；無價目表者，按照習慣給付；工作未 完成前，定作人得隨時終止契約；但應賠償承攬人因契約終 止而生之損害，民法第490條、第491條及第511條固分別定 有明文。惟按，契約經依第1款規定或因可歸責於廠商之事 由致終止或解除者，機關得自通知廠商終止或解除契約日起 ，扣發廠商應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全 部保留款等，並不發還廠商之履約保證金；至本契約經機關 自行或洽請其他廠商完成後，如扣除機關為完成本契約所支 付之一切費用及所受損害後有剩餘者，機關應將該差額給付 廠商；無洽其他廠商完成之必要者，亦同；如有不足者，廠 商及其連帶保證人應將該項差額賠償機關，系爭契約第21條 第4款約定甚明。 2.被告係依系爭契約第21條第1款第5目及第8目約定以原告未 依約履行為由終止系爭契約，已如前述，則原告依民法第51 1條但書規定請求被告賠償已完成之工作報酬及材料損害共 1,274,786元即屬無據。又依系爭契約第21條第4款約定，原 告僅得於系爭工程全部完成且工程款、估驗款等扣除一切費 用及被告所受損害尚有剩餘時，始得請求發還。惟原告於言 詞辯論終結前未提出系爭工程業已完工且結算後尚有剩餘之 證據，難認原告就報酬之差額請求給付條件業已成就，原告 主張依民法第490條及第491條規定請求已完成工作報酬亦無 足採。 3.從而，原告依民法第490條、第491條及第511條但書規定請 求被告給付1,274,786元為無理由。原告主張既均無理由， 被告另抗辯原告終止系爭契約違反誠信原則且逾民法第514 條第2項所定1年除斥期間等節，即無論斷之必要，併此敘明 。 六、綜上所述，原告主張依系爭契約第21條第10款第3目約定終 止系爭契約，並依同條約定及民法第509條規定請求被告給 付1,274,786元及利息顯屬無據；其另主張依系爭契約第21 條第7款約定及民法第227之2條第1項規定終止系爭契約，並 依系爭契約第21條第7款準用第6款約定請求被告給付上開金 額，亦不足採；其再主張依民法第490條、第491條及第511 條規定請求前揭金額，復無理由，原告先、備位主張均屬無 據，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所 附麗，應併予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經 審酌後認均與判決結果不生影響，爰不逐一論述。至於被告 於言詞辯論終結後（即109年8月11日）提出民事陳報狀，既 係於言詞辯論終結後所提出，即非本件判決所得審究，併此 敘明。 八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。 中 華 民 國 109 年 8 月 26 日 民事第一庭 審判長法 官 楊憶忠 法 官 李立青 法 官 鍾 晴 以上正本係照原本作成 如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀，如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 109 年 8 月 26 日 書記官 王品涵