裁判書系統

臺灣基隆地方法院民事判決　　　　　　 98年度基簡字第569號 原　　　告　銓民實業有限公司 法定代理人　唐煜銘 訴訟代理人　涂亦彤 　　　　　　張藝騰律師 被　　　告　賴明宏 訴訟代理人　廖于清律師 複代理人　　王晴怡 　　　　　　李靜怡 　　　　　　徐立信律師 上列當事人間請求給付工程款等事件，本院於中華民國100.年８ 月31日辯論終結，茲判決如下： 主 文 被告應給付原告新臺幣壹拾壹萬玖仟零壹拾元及自民國九十八年 六月十七日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用新臺幣伍萬壹仟貳佰貳拾元，由被告負擔新臺幣伍萬零 柒佰玖拾柒元，餘由原告負擔。 本判決命被告給付部分，得為假執行。但被告如以新臺幣壹拾壹 萬玖仟零壹拾元為原告供擔保，免為假執行。 事實及理由要領 一、原告起訴主張：兩造於民國（下同）98年２月28日簽訂「工 程承包合約書」，由原告公司施作被告位於「基隆市○○路 ○○○○○號12樓」住處之浴室整修、整室油漆等工程（工程項 目如附表一所示），工程款總價為新臺幣（下同）335,000. 元，並約定完工日為98年３月29日。被告於施工期間要求變 更原衛浴工程項目（內容變更及增加之項目如附表二所示， 原告公司同意之（即兩造就新增如附表二所示之工程另訂有 承攬契約），並於備料後開始施作，目前多已完工，加計變 更追加之工程項目（如附表二所示）之工程款120,160.元後 ，工程款合計為506,310.元。然嗣原告公司依「工程承包合 約書」第７條：「一、……如增減部份之項目與本合約附件 內容有所不同時，應由雙方議訂其金額，並由甲（即被告） 乙（即原告公司）雙方簽認同意書後始可施工，其協議書並 附入本合約內作為附件。」約定，提出書面要求被告就上開 變更工程部分簽名確認時，被告卻反悔不予簽認金額，且一 再拖延支付工程款，原告公司為免施作後卻無報酬可領取， 遂停止繼續施作工程，並分別於98年５月４日及11日寄發存 證信函，催告被告就其所要求增減及變更工程部分依約予以 確認，然被告均置之不理，被告顯已違反契約之約定，原告 公司依約終止系爭承攬契約，並以送達於被告之起訴狀繕本 為終止系爭承攬契約意思表示之送達。系爭承攬契約工程款 為506,310.元，扣除原告公司未施作、已送貨未安裝及被告 已給付之工程款36萬元後，被告尚應給付原告公司120,160. 元，詎被告經原告公司以上開存證信函催告迄今仍未給付等 情，為此依承攬之法律關係，提起本件訴訟，請求判命被告 給付12萬元，並加給自起訴狀繕本送達被告之翌日（即98年 ６月17日）起至清償日止按年息５％計算之利息。退步言之 ，縱認兩造就「新增工程」之施作並無承攬契約存在，惟原 告公司仍得依不當得利之法律關係，請求被告償還其價額， 爰依關於不當得利之規定，請求被告如數給付（並贅為陳明 ：其願供擔保，請准宣告假執行）。 二、被告對於：兩造於98年２月28日簽訂「工程承包合約書」， 由原告公司施作被告位於「基隆市○○路○○○○○號12樓」住 處之浴室整修、整室油漆等工程（工程項目如附表一所示） ，工程款總價為335,000.元，約定完工日為98年３月29日， 渠已支付36萬元等事實，均無爭執，惟以：(一)渠已支付工 程款36萬元，並無拒付工程款之情事。(二)原告所稱「新增 工程」項目均已包含於原契約所約定之範圍內，即附表二編 號１、４即附表一編號14；附表二編號２、５、８、９即附 表一編號15；附表二編號６、７即附表一編號23；附表二編 號10、11、14即附表一編號11；附表二編號12即附表一編號 ９；附表二編號15即附表一編號28；附表二編號16即附表一 編號42；附表二編號17即附表一編號36；附表二編號18即附 表一編號40所示之工程，可知原告所謂「新增工程」，其品 名多與原契約所定相同，原契約之規範或標單均有加以規定 ，並非雙方當事人所不得預見，更非原告施工人員所無法預 料之範圍，非屬重大契約變更，核應屬原契約規範所及，故 性質上並非「新增工程」，原告公司本應繼續施作或修補。 退步言之，縱認如附表二所示之工程並未包含於原契約範圍 內，然渠對原告公司所謂「新增工程」之項目及報價，並未 依系爭契約第７條第１項規定予以確認同意，故就「新增工 程」部分並未另立承攬契約。(三)原告公司有下列施工瑕疵 之情形：(１)承攬契約約定全室地面貼保護板，但經多次要 求，原告公司僅在部分地板黏貼保護板，造成屋內原木製裝 潢、實木地板及木製櫃子多處刮傷；(２)浴室磁磚前後重新 黏貼５次，造成牆壁磁磚黏貼不工整，垂直及水平漂移且多 處缺角，磁磚顏色不同，橫向磁磚貼反，排水不良，灑水頭 太低無法淋浴使用；(３)客廳及房間窗戶施工程序錯誤及不 確實，如客廳窗戶防水工程僅塗部分防水漆，且非專業工程 人員施工，未將滲漏點封住及原腐蝕之木材移除，現有滲漏 水情形及白蟻蚊蟲滋生；(４)施工中未將已施工完成之廚房 拉門卸下，造成廚房拉門有多處傷痕；(５)水管出水量小， 施工時水龍頭無法出水，排水孔亦無法排水，挖開後發現有 牆壁打碎之泥塊；(６)渠要求原告公司待鏡框到後再一起與 玄關鏡黏貼，原告公司卻表示可分開黏貼，然因鏡面有角度 ，黏貼時須將鏡子移除，但將鏡子移除即會毀損鏡子，造成 重複施工；(７)共用浴室積水，挖開後發現有化糞管與排水 管連接之嚴重錯誤，且浴室泥作工程未將底層腐蝕層移除， 原水泥底層無移除即上防水層，造成地面高，此為排水不良 與積水之主因；(８)廚房洗手台、水龍頭、電磁爐及兒童房 木櫃遭破壞；(９)主臥室木櫃及壁燈、兒童房藝術燈及鏡子 、共用浴室除霧鏡、馬桶、龍頭、拉門與廚房下方線板遭原 告公司丟棄；(10)浴室水電配置有８組工人施工，造成多處 衛浴設備損害無法使用、主臥房浴室配電異常（如９盞電燈 只能以１個開關控制，主浴室蒸氣機及抽風機無法使用，且 主電源開關常會因此跳脫）；(11)共用浴室天花板有危險磚 塊會掉落，衛浴設備生鏽腐蝕。原告公司施工有上開瑕疵， 且施工逾期，然卻不願加以賠償，反將責任推至因渠未確認 「新增工程」內容而無法施工等語，資為抗辯。並陳明：如 受不利益之判決，渠願供擔保免為假執行（即為以預供擔保 為條件得免為假執行之宣告）。 三、查原告主張：兩造於98年２月28日簽訂「工程承包合約書」 ，由原告公司施作被告位於「基隆市○○路○○○○○號12樓」 住處之浴室整修、整室油漆等工程（項目如附表一所示）， 工程款總價為335,000.元，並約定完工日為98年３月29日， 被告已支付36萬元等事實，為兩造所不爭，並有原告提出之 「工程承包合約書」及「報價單」等件影本在卷可證，原告 此部分之主張自堪信為真實。 四、次查原告主張：被告於施工期間要求變更原衛浴工程項目， 兩造就新增如附表二所示之工程另訂有承攬契約等事實，則 為被告所否認，並抗辯如前項(二)等語。經查：(一)原告所 主張如附表二所示之「新增工程」，其中附表二編號１、２ 工程項目實係包含於原承攬契約範圍，此參照兩造所提出之 原承攬契約之報價單上列有「凱薩馬桶１組」、「凱薩洗臉 盆（含龍頭）１組」即可明知（上情亦為兩造於鑑定人鑑定 時所不爭執，有財團法人中華營建基金會100.年３月24日函 附「附件二」可參）。兩造就該部分既未另有承攬契約存在 ，原告主張被告應依「另訂立之承攬契約」給付該部分工程 款，即為無理由。另兩造於系爭承攬契約約定「衛浴馬桶、 臉盆及配件（另外挑選，價錢需在48000.以內）多出價錢由 甲方（即被告）負擔」，此有如卷一第９頁所附之報價單可 證；又參照原告所提出之工程備料收據影本（卷一第23頁） 所示，被告就原報價單上所列之「凱薩馬桶１組」、「凱薩 洗臉盆（含龍頭）１組」另行挑選之「凱撒CF－1340二段式 省水馬桶１套」、「凱撒TAF－110電腦馬桶座１組」（上２ 項即附表二編號１所示項目）、「凱撒LF－5338方型半嵌盆 １只」及「凱撒EH-335浴櫃」（上２項即附表二編號２所示 項目）之價格各為5,214.元、7,260.元、3,630.元及3,960. 元，合計為20,064元，尚未逾兩造前開約定之48,000元之範 圍，且被告本於系爭承攬之法律關係，就此部分項目本有受 領之權利，被告因此受有利益係本於系爭承攬關係，並非無 法律上之原因，原告因系爭承攬之法律關係本有義務施作此 部分工程，其因施作工程而為材料、勞務之給付，本屬履行 契約義務，自非受有損害，從而原告依不當得利之法律關係 請求被告償還此部分價額，亦為無理由。(二)原告固主張與 被告就附表二編號３至30所示之項目另訂有承攬契約（經鑑 定後，鑑定結果為上開項目非包含於原承攬契約範圍，此有 財團法人中華營建基金會100.年３月24日含附附件二可資為 證。故被告抗辯上開項目亦包含於原承攬契約範圍內，殊不 可採），然為被告所否認。查兩造既於「工程承包合約書」 第７條約定：「如增減部份之項目與本合約附件內容有所不 同時，應由雙方議訂其金額，並由甲（即被告）乙（即原告 公司）雙方簽認同意書後始可施工，其協議書並附入本合約 內作為附件。」而原告主張此部分工程項目又非「工程承包 合約書」附件（即報價單所載之工程項目）所載之工程項目 之事實，業如上述，原告空言被告確有要求其新增上開施作 項目，而未能提出兩造依約簽認之同意書，以證明被告確實 要求並同意原告施作附表二編號３至30所示之項目，原告主 張兩造就上開項目間有承攬契約存在，亦屬無據，其依承攬 契約請求被告給付該部分工程款，亦無理由。(三)按「無法 律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖 有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」民法第179. 條定有明文。查兩造間就上開項目確無承攬契約存在之事實 ，業如上述，惟原告確有施作如附表二編號４至６、８、10 至12、14、15、17、19至27、29及30部分工程，此經鑑定人 鑑定無誤（參鑑定報告書及卷二第20至23頁），被告受領上 開施作完成之利益並無承攬契約或其他法律上之原因，原告 並無施作之法律上義務（兩造間無承攬契約或其他法律上原 因），其因施作該部分工程而有材料、勞務給付之損害，故 原告主張被告應依不當得利之規定返還所受之利益，即有理 由。又原告所施作上開部分之工程項目，經鑑定人鑑定後， 認被告所受之利益應為如附表二各欄所示之價額，上開價額 較之原告所提出如卷一第20至27頁之備料付款收據上所載各 項或有金額較高之情形，惟本院審酌原告因施工所付出之勞 務及時間，認鑑定人所鑑定之價額合計為119,010.元，尚屬 合理。綜上，原告依不當得利之規定，請求被告償還所受利 益，以119,010.元及自起訴狀繕本送達被告之翌日（即98年 ６月17日）起至清償日止按年息５％計算之利息為限，為有 理由，應予准許；逾上開範圍，則無理由，應不准許。至原 告另稱：被告一再拖延支付工程款，原告公司遂停止繼續施 作工程，並分別於98年５月４日及11日寄發存證信函，催告 被告就其所要求增減及變更工程部分依約予以確認，然被告 均置之不理，顯已違反契約之約定，原告公司依約終止系爭 承攬契約，並以送達於被告之起訴狀繕本為終止系爭承攬契 約意思表示之送達云云，惟民法並未賦予原告於上開情形下 有契約終止權，原告亦未能舉證兩造契約有約定原告於上開 情形下得片面終止契約，則原告上開所為終止契約之意思表 示，並不合法，而不生法律上終止契約之效力。又被告委請 律師抗辯原告所施作之工程有瑕疵且逾期完工，惟至本件言 詞辯論終結時均未就瑕疵部分主張其有相關費用、減少報酬 或瑕疵擔保請求權而為抵銷抗辯，是縱原告施工確有瑕疵， 亦於本件結論並無影響，本院就原告施工究有無瑕疵，即無 審酌之必要，均附此敘明。 五、訴訟費用51,220元（含裁判費1,220.元及鑑定費50,000元） ，依民事訴訟法79條之規定，命由兩造依敗訴之比例負擔， 並依法確定其數額如主文第３項所示。 六、本件命被告給付部分，係「所命給付之金額未逾新臺幣五十 萬元之判決」，依民事訴訟法第389.條第１項第５款規定， 應依職權宣告假執行，爰依職權宣告之；又被告亦陳明：如 受不利益之判決，願供擔保免為假執行（即為以預供擔保為 條件得免為假執行之宣告），經核亦無不合，爰酌定相當之 擔保金額，一併准許之。 七、據上論結，本件原告之訴為一部分有理由，一部分無理由； 依民事訴訟法第436.條第２項、第79條、第389.條第１項第 ３款、第0392條第２項，判決如主文。 中 華 民 國 100 年 9 月 14 日 基隆簡易庭法 官 林金發 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於本判決送達後20日內向本院提出上訴狀（並 附繕本）及繳納上訴裁判費，上訴於本院合議庭。如委任律師提 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 100 年 9 月 14 日 法院書記官 林建清 附表一： ┌──┬───────────────────────────┐ │編號│工 程 項 目 │ ├──┼───────────────────────────┤ │ １ │原牆面拋除打除（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ ２ │房間化妝台床頭板床頭櫃拋除及衣櫥切板開（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ ３ │磚塊垃圾搬運（3工） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ ４ │主臥浴室砌磚牆（3坪） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ ５ │貼仿大理石顏色磁磚30×60（7坪） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ ６ │砌浴缸貼板岩磚30×30（70×180×80H）（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ ７ │淋浴拉門（牙白色鋁框，pvc板）（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ ８ │磚塊垃圾車（1車） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ ９ │共用浴室地面貼地磚20×20（牆邊補腰帶）（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 10 │浴室牆面地面防水（2間） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 11 │客廳電視牆貼天然大理石（223×146）（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 12 │房間窗戶邊壁癌牆面拋除防水水泥抹平（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 13 │客廳房間窗戶外四周塗防水透明漆（3組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 14 │凱薩馬桶（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 15 │凱薩洗臉盆（含龍頭）LS2230S（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 16 │配件組（紙盒架、鏡子、乳液盒）（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 17 │浴室門（塑鋼門）（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 18 │共用浴室門片（塑鋼門）（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 19 │全室地面貼保護板（含電梯走道保護板）（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 20 │門框水泥灌漿補縫（2組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 21 │大理石門檻（2組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 22 │浴室天花板燈管燈座含配線（7組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 23 │水電配管配線（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 24 │房間門（實心）（主臥浴室）（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 25 │ICI水泥漆油漆（進口批土）（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 26 │天花板線板修補（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 27 │浴室紡紗PVC塑膠天花板（透光）（2間） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 28 │廚房拉門（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 29 │廚房彩繪貼PVC燈罩板（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 30 │浴室多功能暖風乾燥機，型號：BS-120（110V）（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 31 │主臥浴室蒸汽機（含管線安裝）220V（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 32 │全室排風出風板更新（9組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 33 │插座開關移位（打牆、配線、水泥抹平）（10組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 34 │主臥衣櫥門片及客廳電視櫃右側木柱貼壁紙（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 35 │客廳窗戶四周補矽酸鈣板（1式） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 36 │主臥浴室入口右側木作置物櫃25D×62D×180H（2尺） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 37 │主臥浴室入口左側高身鏡65×210（含地面大理石）（16才） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 38 │主臥衣櫥及合室門片滾輪軌道更新（2組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 39 │後陽台不鏽鋼欄杆（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 40 │全室鹵素燈更新（省電嵌燈組）（12組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 41 │櫻花熱水器（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 42 │大門右側鏡子（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 43 │衣櫥6尺寬（1組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 44 │浴室天花板彩繪貼（2組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 45 │主臥浴室不鏽鋼集水槽14cm×90cm（2組） │ ├──┼───────────────────────────┤ │ 46 │主臥浴室實木腳踏板20cm×180cm（1式） │ └──┴───────────────────────────┘ 附表二： ┌──┬────────────────────┬────────┐ │編號│ 工 程 項 目 │鑑定意見認應追加│ │ │ │之金額（新臺幣）│ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ １ │主臥浴室馬桶（含電腦馬桶蓋標準型）C1340/│ │ │ │TAF110/T1137/FP840B（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ ２ │主臥浴室台面式磁盆浴櫃組LF5338/EH335 │ │ │ │（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ ３ │共用浴室淋浴椅SP-203（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ ４ │共用浴室馬桶（含電腦馬桶蓋入門型）C1331/│ 10,150元 │ │ │TAF120/T1131/FP808B（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ ５ │共用浴室台面式磁盆浴櫃組LF5320/EH160 │ 15,750元 │ │ │（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ ６ │主臥及共用浴室隱藏式淋浴蓮蓬頭組BS-600 │ 11,000元 │ │ │（2組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ ７ │安裝隱藏式淋浴蓮蓬頭組BS-600工資（2組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ ８ │主臥浴室台面式磁盆浴櫃龍頭B460C（1組） │ 3,100元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ ９ │共用浴室台面式磁盆浴櫃龍頭B210（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 10 │主臥浴室出口地面天然大理石（8才×500） │ 2,400元 │ │ │＋（修一邊加工400）－2000（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 11 │客廳茶几天然大理石檯面130×70（11才×500│ 7,100元 │ │ │）＋（修四邊加工×4＝1600）（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 12 │共用浴室牆面磁磚30×60 （1式） │ 25,000元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 13 │茶几桌身、腳（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 14 │主臥浴室扶手天然大理石（1組） │ 3,000元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 15 │廚房入口造型門框、拱門（1組） │ 12,000元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 16 │造型藝術鏡框（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 17 │主臥浴室外置物櫃門片組（含層板七組） │ 7,500元 │ │ │（1式） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 18 │主臥浴室外上方嵌燈（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 19 │京典衛浴雕花防霧化粧鏡105×75 M728 │ 5,900元 │ │ │（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 20 │京典衛浴化粧鏡附平台70×80 M728（1組） │ 4,400元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 21 │京典衛浴琉璃平台 MA80（1組） │ 2,140元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 22 │京典衛浴白色磁平台夾組 M48（1組） │ 200元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 23 │京典衛浴雙層置物架 Q822（1組） │ 1,440元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 24 │京典衛浴單桿毛巾架 Q401（1組） │ 1,800元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 25 │凱薩掛衣鉤 Q7007（1組） │ 650元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 26 │凱薩馬桶刷架 Q7008（1組） │ 2,400元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 27 │凱薩馬桶刷杯 Q70-8（2組） │ 880元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 28 │公用廁所淋浴拉門（1組） │ │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 29 │主臥浴室外視訊插頭及插頭插頭（埋管配線）│ 600元 │ ├──┼────────────────────┼────────┤ │ 30 │更改浴室造型天花（噴砂強化玻璃）補差價 │ 1,600元 │ └──┴────────────────────┴────────┘