裁判書系統

臺灣高雄地方法院民事判決　　　　　　　101年度建字第101號 原　　　告　友任有限公司 法定代理人　洪武良 訴訟代理人　洪國欽律師 被　　　告　寶元工程有限公司 法定代理人　許寶元 上列當事人間給付工程款事件，經本院於民國101 年12月24日言 詞辯論終結，判決如下： 主 文 被告應給付原告新台幣貳佰零伍萬肆仟貳佰肆拾肆元，及自民國 一百零一年六月二十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之 利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔百分之八十八，餘由原告負擔。 事實及理由 一、被告經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴 訟法第386 條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論 而為判決。 二、原告主張：伊與訴外人建富營造有限公司（下稱建富公司） 共同向經濟部水利署第七河川局（下稱第七河川局）承攬「 旗山溪美濃溪匯流口至南勝里河段河道疏濬工程併辦土石標 售」工程（下稱系爭工程），其中建富公司為第一成員，承 攬部分為「工程標」（下稱系爭工程標工程），工程契約金 額為新臺幣（下同）470 萬元；伊為第二成員，承攬部分為 「土石標售標」（下稱系爭土石標工程），標得905,000 噸 土石，得標總價款為5,194 萬7,000 元，建富公司與伊於得 標後並應連帶負履行契約責任。伊為進行河道疏濬、開採土 石，乃於民國100 年1 月15日將所承攬之905,000 噸土石挖 方作業再交予被告承攬，承攬項目為土方堆置、挖方、回填 及水路工程，約定單價為每噸20元，含稅後總價1,900 萬5, 000 元，載運土石離場之車輛則由伊提供，兩造並簽訂工程 契約書（下稱系爭工程合約）。詎被告因本身機具不足及資 金短缺，致工程進度嚴重落後，經伊於100 年6 月14日函催 被告，表示進度已落後20％，要求被告加派機具施工，嗣雖 經第七河川局同意展延工期至100 年7 月1 日，惟被告仍無 法按期完工，第七河川局乃於100 年8 月8 日分別函知伊及 建富公司終止契約，並各處以1 年不得參加公共工程投標之 停權處分。伊因被告無法按期完工，遭第七河川局罰款28萬 3,572 元及沒收履約保證金114 萬3,671 元，建富公司因連 帶負履約責任，亦遭罰款1 萬8,674 元及沒收履約保證金25 萬5,558 元，而伊對建富公司所受損害應負賠償責任，且伊 已賠付上開建富公司遭罰款及沒收履約保證金，故伊得依民 法第502 條第1 項、第231 條第1 項之規定，請求被告賠償 170 萬1, 475元。又伊於被告施工中，已為被告代墊機具租 賃費用及油資，共計507 萬7,748 元，伊自得依委任或不當 得利之法律關係請求被告給付。綜上，伊得向被告請求之金 額計為67 7萬9,223 元，扣除被告未領取之工程款項444 萬 6,774 元，被告尚應給付233 萬2,449 元，為此，爰依民法 第179 條、第231 條第1 項、第502 條第1 項、第546 條之 規定，提起本件訴訟，並聲明：被告應給付原告233 萬2,44 9 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。 三、被告則以：系爭土石標工程係實做實算，伊僅負責挖方工程 ，原告每天派多少車輛，伊即挖多少量，工程進度控制不在 伊，系爭工程施工進度落後係因原告提供之砂石車輛不足所 致，且兩造曾約定伊僅需開挖砂石，不用挖土方，土方係回 填用，伊自100 年6 月25日後即未開挖，因已無砂石可挖， 只剩土方，故系爭工程進度落後、原告及建富公司遭第七河 川局終止契約並罰款、沒收保證金等，均與伊無關。又原告 確有代墊伊怪手之油資，但當時約定由伊工程款中扣除油資 ，且伊於100 年6 月25日即未繼續施工，因已無砂石可挖， 只剩土方，故確實金額應由原告提出證明等語置辯。並聲明 ：原告之訴駁回。 四、兩造不爭執之事項： ㈠原告與建富公司共同向第七河川局承攬「旗山溪美濃溪匯流 口至南勝里河段河道疏濬工程併辦土石標售」工程，其中建 富公司為第一成員，承攬部分為「工程標」，工程契約金額 為470 萬元；原告為第二成員，承攬部分為「土石標售標」 ，標得905,000 噸土石，得標總價款為5,194 萬7,000 元。 ㈡原告於100 年1 月15日將所承攬之905,000 噸土石挖方作業 再交予被告承攬，承攬項目為土方堆置、挖方、回填及水路 工程，約定單價為每噸20元，含稅後總價1,900 萬5,000 元 ，載運土石離場之車輛則由原告提供，兩造並訂定工程契約 書。 ㈢系爭工程原約定完工期限為100 年6 月17日，嗣經第七河川 局同意展延工期至100 年7 月1 日止。原告就系爭土石標工 程之工程進度，於約定完工日期即100 年7 月1 日止完成72 .81 ％，於同年月8 日止完成77.98 ％。 ㈣第七河川局於100 年8 月8 日發函通知原告終止契約，原告 就系爭土石標工程因逾期7 日（100 年7 月1 日起至同年月 8 日止）遭第七河川局罰款28萬3,572 元及沒收履約保證金 114 萬3,671 元，建富公司因連帶負履約責任，亦遭罰款1 萬8,674 元及沒收履約保證金25萬5,558 元。原告已就建富 公司上開逾期罰款及遭沒收之履約保證金賠付建富公司。 ㈤被告就系爭土石標工程尚有未請領工程款444 萬6,774 元。 ㈥被告同意給付原告為其代墊機具租賃費用及油資之金額，合 計為185 萬8,968 元（000000+11940+637929+443477+18512 +48750+109725＝0000000 ）。 五、本件之爭點：㈠系爭工程是否因可歸責於被告之事由，致原 告及建富公司遭業主終止契約、逾期罰款及沒收履約保證金 ？㈡原告得否請求被告賠償損害？賠償金額為若干？㈢原告 依委任或不當得利之法律關係，擇一請求被告返還代墊款， 有無理由？ ㈠系爭工程是否因可歸責於被告之事由，致原告及建富公司遭 業主終止契約、逾期罰款及沒收履約保證金？ 被告雖辯稱：伊僅負責挖方工程，伊係依原告每日派車數量 而定挖方量，工程進度控制不在伊，系爭工程施工進度落後 係因原告提供之砂石車輛不足所致，且兩造曾約定伊僅需開 挖砂石，不用挖土方，土方係回填用，伊自100 年6 月25日 後即未開挖，因已無砂石可挖，只剩土方，故工程進度落後 及原告遭第七河川局終止契約並罰款、沒收保證金均與伊無 關云云，惟為原告所否認。經查，依系爭工程合約第1 條第 7 項約定：「承攬項目含有土方堆置、挖方、回填及水路工 程。」，此有系爭工程合約乙份附卷可憑（見本院卷第27頁 ），是被告就系爭土石標工程之施作項目為土方堆置、挖方 、回及水路工程，並未僅限於開挖砂石。次查，依本院向業 主第七河川局調閱系爭工程之監工日報表所示，被告於100 年2 月10日開始出料施工，於同年月27、28日因故暫停出料 施工，自同年3 月1 日正常出料施工起，其實際完成之工作 進度均落後於預定之工程進度。又第七河川局曾於100 年6 月2 日發函通知原告，函文係載：「經查本案本局多次函告 貴公司（即原告）進度落後應加緊趕工，惟目前出料進度仍 嚴重落後（於100 年5 月7 日起已落後超過20％，至100 年 6 月1 日止，預定進度：87.5％、實際進度：56.11 ％、落 後31 .39％，進度落後20％已達10日以上），貴公司應速加 派機具及疏濬車輛，務必於合約期限（100 年6 月17日）前 改善至進度落後不逾20％以內，逾期未改善將依延誤履約期 限情節重大辦理。」等語，此有該局100 年6 月2 日水七管 字第00000000 000號函附卷可稽（見本院卷第28頁），嗣原 告向第七河川局聲請展延工期，經該局同意展延工期至100 年7 月1 日止。原告就系爭工程之工程進度，於約定完工日 期即100 年7 月1 日止完成72.81 ％，於同年月8 日止僅完 成77 .98％，為兩造所不爭執。另證人即第七河川局就系爭 工程之承辦人員葉明典於本院證稱：系爭工程之施工順序， 由建富公司先施作管制室、橋樑式地磅及施設運輸便道後， 再由原告入場進行疏濬，本件建富公司已就工程標部分施作 完畢，但因土石標部分疏濬作業進度嚴重落後，且建富公司 亦表示不同意繼受進場施作，業主乃依約終止契約，並對原 告及建富公司要求逾期罰款及沒收履約保證金等語（見本院 卷第154-155 頁），而工地現場之疏濬車輛及開挖機具，均 由被告負責提供，並經被告自承在卷（見本院卷第78頁）。 由是可知，系爭工程中之系爭工程標工程，已由建富公司如 期施作完畢，至系爭土石標工程，因被告所負責疏濬作業之 出料進度嚴重落後，業主第七河川局乃依約終止契約，並對 原告及建富公司為逾期罰款及沒收履約保證金，足認系爭土 石標工程未能如期完工，係因被告負責施作疏濬作業之出料 進度落後所致，且原告及建富公司亦因此遭業主終止契約、 逾期罰款及沒收履約保證金，堪以認定。故被告辯以其僅負 責開挖砂石，不包含開挖土方，系爭工程施工進度落後係因 原告提供之砂石車輛不足所致，與其無關云云，殊非可採。 ㈡原告得否請求被告賠償損害？賠償金額為若干？ 按「因可歸責於承攬人之事由，致工作逾約定期限始完成， 或未定期限而逾相當時期始完成者，定作人得請求減少報酬 或請求賠償因遲延而生之損害。」，民法第502 條第1 項定 有明文。查，依原告與建富公司所簽訂之共同投標協議書第 4 條約定：「各成員於得標後連帶負履行契約責任。」等語 ，此有共同投標協議書乙份在卷可佐（見本院卷第26頁）， 是原告與建富公司就系爭工程連帶負履行契約責任。而系爭 土石標工程未能於約定期限內完工，係因承攬人即被告施作 之疏濬作業進度落後所致，且原告亦因此遭第七河川局罰款 28萬3,572 元及沒收履約保證金114 萬3,671 元，建富公司 因連帶負履約責任，亦遭罰款1 萬8,674 元及沒收履約保證 金25萬5,558 元，原告已就建富公司上開逾期罰款及遭沒收 之履約保證金賠付建富公司，已如前述，是被告就系爭工程 之施工遲延既具有可歸責之事由，則原告依民法第502 條第 1 項之規定，請求被告賠償其因遲延所受逾期罰款及履約保 證金之損害，合計170 萬1,475 元（000000+0000000+18674 +2 55558＝0000000 ），洵屬有據。 ㈢原告依委任或不當得利之法律關係，擇一請求被告返還代墊 款，有無理由？ 原告主張：伊於被告施工中，已為被告代墊機具租賃費用及 油資，共計507 萬7,748 元等語，而被告同意給付原告為其 代墊機具租賃費用及油資之金額，合計為185 萬8,968 元， 已如前述，其餘則予以否認。經查，就原告請求被告返還6/ 15～6/30- 弘利工程-PC300怪手款97萬9,875 元、7/1 ～7/ 11- 弘利工程-PC300怪手款132 萬0,750 元、弘利工程-20T 卡車運金27萬6,900 元、（掃路）人員薪資3 萬3,300 元、 10008 帳- 弘利工程行-PC300怪手款1 萬9,500 元等部分， 證人即弘利工程行之負責人周宏仁於本院證稱：100 年間， 因被告施工落後，原告找伊進場趕工與被告共同施作系爭土 石標工程，被告於施工後期即未施作，剩餘部分由伊繼續施 作，伊施作內容與被告同為疏濬工作，伊施作之工程款如卷 內38、39、42頁估價單所示等語（見本院卷第144-145 頁） ；6/15～6/30合聖興業有限公司PC300 怪手款14萬1,250 元 部分，證人即合聖興業有限公司之負責人楊俊成於本院證稱 ：原告找伊進場施作旗山溪疏浚工程，工程金額14萬1,250 元等語（見本院卷第157 頁）；6/15～6/27皇旗企業行-PC3 00怪手款16萬9,000 元部分，證人即皇旗企業行之負責人劉 煌源於本院證稱：原告找伊進場施作，伊負責怪手挖砂石， 工程金額16萬9,000 元等語（見本院卷第156 頁）。是上開 部分工程款，既係原告因被告就系爭土石標工程施工遲延而 另覓其他包商施作同一工程所生且應由被告自行支付，則被 告因原告為其代墊上開款項，顯無法律上原因而受有利益， 自應負返還之責。至原告雖請求被告返還外調20T 卡車運金 2 萬5,000 元、10006 帳- 新生泰工程行- 堆土機費用22萬 2,705 元、10007 帳- 光勳工程開發有限公司- 堆土機費用 3 萬0,500 元等部分，惟為被告所否認，而原告就此亦未能 舉證證明該等款項確係因施作系爭工程所生，故原告此部分 請求，尚難准許。基此，原告得請求被告返還代墊款合計為 2,94萬0,575 元（000000+0000000+276900+33300+19500+14 1250+169000 ＝0000000 ）。 ㈣查，被告同意給付原告為其代墊機具租賃費用及油資之金額 ，合計為185 萬8,968 元，且原告得向被告請求賠償損害金 額為1,70萬1,475 元，及請求被告返還代墊款金額為2,94萬 0,575 元，又被告尚未自原告領取系爭土石標工程款4,44萬 6,774 元，均如前述，基此，原告得向被告請求賠償損害及 返還代墊款之金額，合計為6,50萬1,018 元（0000000+0000 000+0000000 ＝0000000 ），經扣除被告尚未自原告領取系 爭土石標之工程款項444 萬6,774 元後，被告尚應給付原告 205萬4,244元（0000000-0000000＝0000000）。 六、綜上所述，系爭土石標工程係因可歸責於被告之事由而未如 期完工。從而，原告依民法第502 條第1 項、第179 條之規 定，請求被告給付205 萬4,244 元，及自起訴狀繕本送達之 翌日即101 年6 月26日起至清償日止，按年息5 ％計算之利 息，洵屬有據，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應 予駁回。 七、結論：原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法 第385 條第1 項前段、第79條，判決如主文。 中 華 民 國 101 年 12 月 28 日 民事第二庭法 官 何悅芳 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 101 年 12 月 28 日 書記官 楊馥如