裁判書系統

臺灣高雄地方法院民事判決　　　　　　　106年度訴字第461號 原　　　告　焺有節能科技股份有限公司 法定代理人　鄒錦文 訴訟代理人　唐治民律師 被　　　告　南部化成股份有限公司 法定代理人　王東章 訴訟代理人　李宏文律師 當事人間給付價金事件，本院於民國108 年1 月29日言詞辯論終 結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、原告起訴主張：兩造於民國102 年7 月24日簽訂電力品質控 制節電系統設備安裝合約書（下稱系爭合約），由被告向原 告購買電力品質控制節電系統（下稱系爭節電設備），總價 為新臺幣（下同）1,376 萬元（未稅，含稅則為14,448,000 元），並由原告負責安裝於被告位在屏東縣○○鄉○○路○○ ○ 號之工廠。被告於簽約時已先支付總價30％即4,128,000 元（未稅），再於102 年12月15日安裝完成後給付合約總價 20％即2,752,000 元（未稅），後於104 年2 月24日給付34 4 萬元（未稅），尚餘344 萬元未給付。嗣兩造於105 年5 月9 日開會達成被告須提供一組固定IP讓電錶恢復連線、驗 收標的及測試內容、准許原告調整PQCS（即系爭節電設備） ，及於105 年5 月14日驗收測試等協議，惟經被告通知改期 驗收，原告遂於105 年6 月3 日去函通知被告履行上開協議 事項，詎被告於105 年7 月1 、同年月7 日函覆，其已進入 生產旺季，週六日無法進行驗收，並要求原告須報請台灣電 力股份有限公司（下稱台電公司）進行圖審及檢驗送電程序 ，在完成前無從進行驗收，然因報請台電公司進行圖審及檢 驗送電程序需費上百萬元，而原告依系爭合約並無此義務， 原告遂發函被告澄清上情並要求被告擇定驗收期日，惟均遭 被告拒絕，堪認被告係以不正當行為阻止系爭節電設備之驗 收，依民法第101 條第1 項規定，應視為條件已成就（即驗 收合格），原告自得依系爭合約請求被告給付3,612,000 元 （含稅，計算式：344 萬元×1.05＝3,612,000 元）。為此 ，爰依系爭合約第2 條約定提起本件訴訟，並聲明：㈠被告 應給付原告3,612,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償 日止，按週年利率百分之五計算之利息；㈡願供擔保，請准 宣告假執行。 二、被告則以：兩造於102 年7 月24日簽訂系爭合約，約定由原 告於被告位在屏東縣○○鄉○○路○○○ 號之工廠，裝設系爭 節電設備，總價款為1,376 萬元，被告簽約同時給付原告合 約總價款30％即4,128,000 元，且開立4 個月後之支票1 張 （票面金額為合約總價20％即2,752,000 元）作為簽約訂金 ，餘款則係於效率驗收完成後1 個月內，開立票面金額各1, 146,666 元之6 張支票予原告。又被告簽立系爭合約時即有 遷廠及擴充設備計畫，原告亦同意以被告未來擴廠範圍所有 設備之電力使用規模為其設計規劃及提供系爭節電設備設置 之依據，原告則依被告擴廠時程、機台安裝時間，逐步完成 系爭節電設備設置，上開因素亦導致系爭合約履約期程拉長 ，雖原告於103 年12月、104 年1 月兩次驗收時均未達到系 爭合約訂定之標準，然原告表示應以生產設備全部安裝完成 之驗收結果為據，並請被告先行給付部分尾款，兩造遂於10 4 年2 月24日另立附約，由被告先行給付剩餘尾款之2 分之 1 （即344 萬元），原告則同意待被告通知再驗收時間（預 計104 年下半年），並俟驗收合格後，被告再給付尾款 344 萬元。詎被告於後續驗收過程中發現原告出具內容不實之驗 收單、偽造驗收數據，欺瞞被告其已達成約定之節能率，嗣 經兩造於105 年5 月9 日開會合意改善及驗收方式，且因原 告要求進行改善及驗收時，須先取得未開啟系爭節電設備時 ，在相同生產條件下之工廠設備電能消耗數據作為比對基礎 ，即測試日及驗收日均需當日全廠以停電停止生產方式為之 ，惟當時屬被告之生產旺季，囿於客戶交貨期限，甚難停工 2 日辦理測試與驗收，故於原告105 年6 月3 日來函要求擇 定驗收期日時，被告遂以105 年7 月1 日律師函通知原告將 於7 、8 月間利用生產空檔實施驗收。另因被告委任之電業 技師告知系爭節電設備屬高壓用電之相關電力設施，依電業 法規定須報請台電公司進行圖審及檢驗送電程序，否則恐違 反電業法而造成使用上之瑕疵，被告乃請原告提出圖審及檢 驗之證明，復因台電公司於105 年7 月6 日辦理定期檢驗後 ，發現系爭節電設備有多處缺失，並開立高壓用戶用電裝置 改修通知單，要求被告於1 個月內完成改修，於改修完成前 停用系爭節電設備。顯見原告交付之系爭節電設備並未符合 電業法之規定，且具使用上之重大瑕疵，原告自須負民法第 227 條不完全給付責任與瑕疵擔保責任，經被告多次通知原 告限期補正瑕疵，惟原告均置之不理，被告遂於105 年9 月 12日通知原告解約並要求原告返還已收價金1,032 萬元（未 稅），並經被告提起回復原狀返還價金之訴訟，現由本院10 5 年度重訴字第423 號審理中）。是以，系爭合約既經被告 合法解除，被告自無再給付尾款之義務；至如認系爭合約仍 屬有效，於原告修補系爭節電設備之瑕疵完成驗收前，被告 之付款義務尚未發生，原告自無權請求給付驗收款。綜上， 原告主張為無理由，並聲明：㈠原告之訴駁回；㈡如受不利 判決，願供擔保請准免為假執行之宣告。 三、兩造不爭執事項： ㈠兩造於102 年7 月24日簽訂系爭合約，總價為1,376 萬元， 由原告於被告位在屏東縣○○鄉○○路○○○ 號之工廠，裝設 系爭節電設備，被告已陸續給付4,128,000 元、2,752,000 元、344 萬元予原告。被告尚未給付之尾款數額為344 萬元 （未稅）。 ㈡兩造於105 年5 月9 日開會達成被告須提供一組固定IP讓電 錶恢復連線、驗收標的及測試內容、准許原告調整PQCS（即 系爭節電設備），及於105 年5 月14日驗收測試等協議（見 原證三）。 ㈢被告已於105 年9 月12日委請律師發函原告，以給付不完全 、給付遲延及行使物之瑕疵擔保責任為由，向原告行使解除 系爭合約之意思表示。 ㈣兩造於106 年6 月20日合意停止訴訟程序，並協商由原告公 司負責繪圖、檢具相關資料以被告名義向台電提出圖審申請 ，待圖審通過，確認系爭節電設備相關出廠證明、試驗報告 符合現行電業法令規定後，再擇期依約進行節電設備效能之 驗收。 ㈤106年7月19日，原告公司副總經理黃○仁，寄發電子郵件予 被告公司副總黃○皓，信中提出需更換系爭節電設備目前所 掛用之銘牌，以供台電公司辦理查驗之要求。該銘牌與現有 掛用之銘牌比對後，設備名稱、形式、油量、重量、製造號 碼、製造年月日均不同，且與系爭節電設備之現狀不符。 ㈥系爭節電設備因未經台電公司申請圖審及送驗程序，迄今均 無法使用。 四、本件之爭點： ㈠原告交付之系爭節電設備是否符合電業法之規定？是否具使 用上之重大瑕疵？ ㈡承上，被告據之解除系爭合約，是否合法？ ㈢原告請求被告給付尾款3,612,000元（含稅），是否有據？ 五、本院得心證之理由 ㈠原告交付之系爭節電設備是否符合電業法之規定？是否具使 用上之重大瑕疵？ ⒈原告稱報請台電公司進行圖審及檢驗送電程序需費甚鉅，且 原告依系爭合約並無此義務。被告則辯以系爭節電設備需符 合電業法之規定，方符系爭合約之本旨等語。查原告依約就 系爭節電設備負有「施工之設備合乎中華民國電業法規第10 5 條及第106 條規定，如受到台灣電力公司取締罰款等，原 告應負責被告之損失賠償，及負擔民刑事責任」、「設備及 安裝施工均無任何瑕疵」之瑕疵擔保責任，並擔保系爭節能 設備之節能率須達15% 以上，始屬驗收完成，如驗收時未達 上開標準以上之保證節能率者，則視同測試運轉未達驗收標 準，原告應於15日內改善之，如仍未晉標準，被告有權要求 原告於30日內拆除系爭節電設備並退還已收訂金，逾期未拆 除或退還訂金者，依逾期天數，按日以應返還款項數額之0. 1%計罰違約金，此有系爭合約第1 條、第2 條、第3 條、第 5 條第1 、第3 項、第8 條第6 項約定可參。 ⒉台電公司屏東區營業處以105 年7 月5 日屏東字第10513543 96號函覆系爭節電工程並未辦理內線圖審及檢驗送電程序， 且就系爭節電設備是否符合經濟部頒布之屋內線裝置規則第 401 條規定，須由廠商提出廠證明及經檢驗合格證明為據， 並通知將依電業法規定，對原告進行定期檢驗，此有前揭函 文可佐，嗣於同年7 月6 日台電公司要求原告對系爭節電設 備改修停用，就系爭節電設備請送圖面審查及檢驗; 應提出 出廠證明及檢驗合格證後申請檢驗送電等要求改正事項，此 有高壓用戶用電裝置改修通知單等件可佐，系爭合約既已將 系爭節電設備應符合電業法之規定納為約定之條款（系爭合 約就「電業法」贅載為「電業法規」，然不影響該條款之效 力），則前揭台電公司之諸項要求，雖未明文訂於系爭合約 中，但依系爭合約約明系爭節電設備應免除竊電疑慮之本旨 ，仍屬前揭設備要求之一環，故系爭節電設備未送請圖面審 查及檢驗，顯然未符合系爭合約之約款。 ⒊兩造於本院審理中，合意停止訴訟進行，並就圖審及送驗程 序為協商，由被告具名，原告負責繪圖、檢具相關資料向台 電公司提出圖審之申請，確認系爭節電設備相關出廠證明、 試驗報告符合現行電業法令規定後，再擇期進行系爭節電設 備之效能驗收，然原告竟向被告提出更換系爭節電設備目前 所掛用之銘牌，以供台電公司辦理查驗之要求。該銘牌與現 有掛用之銘牌比對後，設備名稱、形式、油量、重量、製造 號碼、製造年月日均不同，且與系爭節電設備之現狀不符， 此亦為兩造所不爭，而系爭節電設備迄今均未能通過台電公 司之查驗要求，而仍無法使用，堪信原告所給付之系爭節電 設備，已違反債之本旨及系爭合約，有不完全給付之情，迄 今均未能完成補正。 ⒋綜上，堪信被告所舉各節，足認經債權人即被告定相當期限 催告後，債務人即被告仍未依債之本旨及系爭合約之約定提 出給付。 ㈡承上，被告據之解除系爭合約，是否合法？ ⒈按稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產權於他方，他方支 付價金之契約；當事人就標的物及其價金互相同意時，買賣 契約即為成立；物之出賣人，負交付其物於買受人，並使其 取得該物所有權之義務；民法第345 條、第348 條第1 項分 別定有明文。復按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給 付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權 利；給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責 任；契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期 限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約，民法 第227 條第1 項、第229 條第1 項、第254 條規定分別定有 明文。又債務人給付遲延，債權人得依民法第254 條、第25 5 條規定解除契約，均僅限於債務人遲延給付且迄未履行之 情形始得為之（最高法院86年度台上字第2368號判決意旨參 照）。準此，倘給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起 ，負遲延責任，且債務人遲延給付時，經債權人定相當期限 催告仍未履行，債權人即得行使民法第254 條規定之法定解 除契約權。 ⒉查被告屢次以存證信函及律師函催告原告完成前揭要求事項 ，然系爭節電設備仍有前揭無法提供台電公司所要求之出廠 證明及經檢驗合格證明、圖面審查及檢驗等瑕疵，甚且原告 為求驗收通過，竟以更改規格之方式，魚目混珠，無法完成 系爭合約之驗收程序，顯可歸責於債務人即原告致系爭合約 為不完全給付，被告依給付不能之規定，依105 年9 月12日 之律師函送達原告，作成解除系爭合約之意思表示，據以主 張解除系爭合約自屬有理由。 ⒊被告既已合法解除系爭合約，被告即無再依系爭合約給付價 金尾款之義務，則原告請求被告給付尾款3,612,000 元自屬 無理由。 六、綜上所述，原告依系爭合約請求被告應將其給付價金尾款3, 612,000 元及法定遲延利息，為無理由。原告併為假執行之 聲請，亦失所附麗，應併予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，於 判決結果不生影響，爰不一一論列。 八、據上論結，本件本訴為有理由，依民事訴訟法第78條，判決 如主文。 中 華 民 國 108 年 3 月 4 日 民事第五庭法 官 沈宗興 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 108 年 3 月 4 日 書記官 吳和卿