裁判書系統

臺灣高雄地方法院民事判決　　　　　　　 108年度建字第46號 原　　　告　橋永實業有限公司 法定代理人　許又升 訴訟代理人　朱立人律師 　　　　　　許明進 被　　　告　晉欣營造股份有限公司 法定代理人　曾建國 訴訟代理人　莊雅婷 　　　　　　許添進 上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國109年4月6日言 詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 ○○ 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但減縮應 受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項 第3款定有明文。查原告訴之聲明第1項原請求自107年11月 16日起算遲延利息（卷一第9頁），於訴狀送達後減縮如下 述（卷二第53頁），與上開規定相符，應予准許。 二、原告主張：原告承攬被告之「神鷗基地新建工程-第一期工 程」（下稱系爭第一期新建工程）之預拌混凝土材料、混凝 土澆置工程、剛性路面鋪設工程（下稱系爭工程），並由原 告、訴外人○○有限公司（下稱○○公司）與被告於民國 105年3月30日簽立工程合約書（合約編號：J0370B0028〈18 6〉，下稱系爭工程合約）。又原告施作之項目及區域均已 全部完成，並經被告驗收計價完成，且系爭第一期新建工程 業經業主國防部驗收完成，國防部已將工程款全數支付予被 告，而被告尚應給付原告之款項包括「原告應被告要求，進 場施作○○公司無法達到國防部要求之缺失改進部分（下稱 ○○門軌區部分）之工程款新臺幣（下同）719,288元」、 「被告請求原告修補○○企業有限公司（下稱○○公司）就 系爭第一期新建工程瑕疵修補部分（下稱○○公司承攬時施 作而有瑕疵之修補部分）之工程款2,164,500元」。詎原告 委由律師於107年11月15日以存證信函向被告催討工程款2,8 83,788元（計算式：719,288元＋2,164,500元＝2,883,788 元），被告於107年11月16日收受通知後，迄未付款。至被 告辯稱○○門軌區部分本應由原告負瑕疵修補責任云云，然 原告僅負責表層粉光代工，而裂紋之形成係因水泥基底工程 總厚度30公分，分2次不同時間灌注時，間隔時間太長，造 成中層空心，此係被告就材料和基底施工監督不周所致，被 告所辯自不足採。再者，原告依系爭工程合約承攬施作之範 圍，係○○公司未完成部分，被告另請原告修補○○公司承 攬時施作而有瑕疵部分，並不包括在系爭工程合約內，被告 稱此屬系爭工程合約之施作範圍，亦屬無據。為此，爰依系 爭工程合約第5條第4項約定、民法第490條、第505條等規定 ，提起本件訴訟，並聲明：（一）被告應給付原告2,883,78 8元及自107年11月17日（原證4存證信函於107年11月16日送 達翌日）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；（二 ）願供擔保，請准宣告假執行。 三、被告則以：被告承攬國防部空軍第六混合聯隊發包之系爭第 一期新建工程，於106年11月10日全部驗收合格，業主所應 支付之工程款，扣除保固保證金後，已全數支付予被告。然 被告原將系爭工程發包予○○公司承作，原告當時為○○公 司之次承包商，負責施作剛性路面鋪設工程，然因○○公司 發生財務困難，無法繼續履約，被告遂將○○公司未完成部 分另發包予原告及○○公司共同承攬，且依原告要求，由被 告及○○公司各給付原告400,000元，由原告負起剛性地坪 瑕疵修補之一切責任（含○○公司承攬時期施作部分），並 於105年3月30日簽立系爭工程合約，約定由原告負責剛性路 面鋪設工程，○○公司則負責預拌混凝土材料、混凝土澆置 工程，原告與○○公司互負連帶履行契約責任。其後，國防 部進行竣工驗收作業時，發現系爭工程之剛性路面有版塊面 層掃紋深度不足、板塊崩角、坑洞、裂紋、箱涵裂紋等42項 施工缺失，被告遂於106年8月2日召開竣工初驗缺失會議， 原告與各協力廠商均有到場，被告並依系爭工程合約第9條 、民法第493條第1項要求須於106年8月31日前將初驗缺失改 善完畢，是原告進場瑕疵修補費用2,164,500元，本屬承攬 人應為之瑕疵修補，自不得請求被告給付。至原告提出之原 證3被告公司106年11月28日簽呈，僅係被告工務所人員依原 告請求預擬之簽稿，經該員查核後得知簽稿所載施工項目本 應由原告負責，原告並無請求給付修繕費用之權利，故未上 呈該簽稿，原告執此主張被告應付工程款2,164,500元，自 屬無據。又原告除承作系爭工程外，尚承攬被告發包之「神 鷗基地新建工程-第一期工程之室內剛性地坪整體粉光工程 （A.Bl.B2.B3.E棟門軌區）及植筋（N滑道新舊版塊處）」 （下稱系爭粉光及植筋工程），兩造並於105年5月24日簽立 工程合約書（合約編號：J0370A00 81〈197〉，下稱系爭粉 光及植筋工程合約），其後，國防部辦理竣工初驗時，發現 門軌區地坪有裂紋及面層需修補之施工瑕疵，此屬原告依系 爭粉光及植筋工程合約所負之瑕疵擔保責任。退步言，若認 非屬系爭粉光及植筋工程之施作範圍，亦係原告依系爭工程 合約施作剛性路面舖設工程不確實所致之瑕疵，且原告依系 爭工程合約本須與○○公司連帶負履約責任，原告就此部分 瑕疵亦應負責修補，是原告不得向被告請求支付此部分費用 719,288元。綜上，原告主張為無理由，並聲明：（一）原 告之訴及假執行之聲請均駁回；（二）如受不利判決，願供 擔保，請准免為假執行之宣告。 四、兩造不爭執事項： （一）被告向國防部空軍第六混合聯隊（下稱業主）承攬系爭第 一期新建工程，被告原將系爭工程發包予○○公司承攬， 原告為○○公司之次承攬廠商，惟施工期間，因○○公司 財務困難，無法履約，被告遂將○○公司未施作完畢之系 爭工程發包予原告及○○公司，並於105年3月30日共同簽 立系爭工程合約，約定由原告負責剛性路面鋪設工程、○ ○公司負責預拌混凝土材料及混凝土澆置工程，且原告與 ○○公司連帶負履行契約責任（卷一第163至187頁，卷二 第54至57、89、125、198至199頁）。 （二）系爭第一期新建工程於103年11月30日開工、106年6月29 日申報竣工、106年11月10日辦理正式驗收合格、107年6 月19日已完成簽結付款作業，工程結算金額計1,650,866, 811元，並無積欠被告及訴外人○○機電股份有限公司款 項（卷一第145至147頁，卷二第54至57、89、125頁）。 （三）原告另有承作被告發包之系爭粉光及植筋工程，兩造並於 105年5月24日簽立系爭粉光及植筋工程合約，工程總價1, 587,579元（卷一第189至215頁，卷二第54至57、89、125 頁）。 （四）原告就系爭第一期新建工程施作之項目均已全部完工，並 經被告驗收計價完成，原告施作部分包括○○門軌區部分 、○○公司承攬時施作而有瑕疵之修補部分（卷二第54至 57、89、125頁）。 （五）被告之神鷗一期工務所於106年10月24日以（106）晉神鷗 備字第646號備忘錄，通知○○公司關於門軌區施做點工 採代付代扣，施作金額為719,288元（卷一第29頁，卷二 第54至57、89、125頁）。 （六）原告於107年11月15日委由律師寄發存證信函向被告催討 工程款2,883,788元，被告係於107年11月16日收受該存證 信函（卷一第43頁，卷二第54至57、89、125頁）。 （七）原證1至22及被證1至14、16之形式真正均不爭執（卷二第 54、125、294、340、419頁） 五、得心證之理由： （一）原告請求被告應給付其施作○○門軌區部分之工程款719, 288元，有無理由？ 原告此部分之主張，提出被告公司106年10月24日（106） 晉神歐備字第646號函（即原證2函文，下稱原證2函文， 卷一第29頁）、修補之照片（即原證8，下稱原證8照片， 卷一第69至91頁）、空軍第六基地勤務大隊108年8月7日 空六基大字第1080000431號函暨照片（即原證15，下稱原 證15函文、照片，卷二第95至109頁）為證，然為被告所 否認，並以上情抗辯，經查： 1.原告此部分之請求，係以原證2函文為據，然該函文係記 載「主旨：有關『神鷗基地新建工程-第一期工程』（橋 永實業）門軌區施做點工採代付代扣乙案。說明：一、旨 揭神鷗一期棚廠門軌區（P01~P08）裂紋修補及面層修飾 ，委由僑永實業代為施作每㎡，＝400元，依據現場之實 作數量計算。其施作如以下說明：二、P02室內地坪積水 處修補兩處合計五萬元整。（依據軍方列為缺失改善項目 ）。三、因貴公司（指○○公司）施作結果無法達到業主 要求，故委請橋永實業代為施作改善，以利工程順遂。四 、各棚廠施作面積如下：E棟＝113.3㎡、A棟＝394.3㎡、 B1棟＝394.3㎡、B2棟＝394.3㎡、B3棟＝377.1㎡，合計 數量＝1673.22㎡×400＝699,288＋50,000＝719,288元整 」。是依該函文文義觀之，該筆719,288元款項既係因○ ○公司施作而生之瑕疵所致，而認應給付者應係○○公司 ，僅係由被告代付代扣，惟原告與○○公司就系爭工程合 約係連帶負履行契約責任，已如前述，則被告縱未依原證 2函文代付代扣，亦僅生原告與○○公司依其內部關係， 原告得向○○公司請求給付之問題，原告依系爭工程合約 第5條第4項約定、民法第490條、第505條等規定請求被告 給付，顯屬無據。 2.被告何以發函原證2函文予○○公司乙節，被告於本院審 理中稱：原證2函文所載款項719,288元，被告並無給付， 因系爭工程很依賴原告的專業，原證2函文修補之裂縫非 一般人可修補，所以通知原告先施作，原告施作完畢才說 這不是他們該施作的，而要被告去向○○公司要這筆錢， 所以被告才會發函等語（卷二第202、297頁），核與證人 即原證2函文承辦人為楊○○於本院證稱：當時在被告公 司任職，擔任系爭工程之現場工程師，原告承作機棚廠房 門軌區有缺失，原告的說法是說那是屬於○○公司澆置之 缺失，請我發文給○○公司說要扣函文所示的款項，當時 是完全依原告的說法就發文，原證2函文「說明一、神鷗 一期棚廠門軌區裂紋修補及面層修飾，委由原告代為施作 每平方公尺400元」，報價都是原告公司提供，原證2函文 說明一、之「委由橋永實業代為施作」所指是被告公司請 原告公司來修補，當時沒有向被告公司查證有無承諾要以 每平方公尺400元來請原告公司修繕，因為該函文是一個 請示的函文，我不知道當時被告公司主管有無核准，我是 轉呈該函文給○○公司，原證2函文中所謂「○○公司施 作結果無法達到業主要求」，是依原告公司的意思寫的， 我是轉述缺失的原因，因為那時原告已施作完畢，原告叫 我就金額部分要扣○○公司的部分給他們，我就照發函文 ，我有去看過面積及位置，而位置是正確的我就發文了等 語（卷二第426至429頁），兩相符合。參以證人即○○公 司負責人張○○於本院證稱：有看過原證2函文，○○公 司有以卷一第217頁函文回文，原證2函文所指應該修補的 內容非○○公司應該負責，因為此部分屬面層的掃紋及修 飾，非○○公司承攬內容，而係簽署系爭工程合約係由原 告承攬及施作，○○公司並無委請原告代為施作改善，○ ○公司直到收到原證2函文才知有此事；簽署系爭工程合 約後，○○公司與原告是各自施作，各自向被告請款，履 約期間並無實際發生代付代扣情事等語（卷二第493至494 頁）。綜上，足見被告所述發函原證2函文之緣由，堪信 為真實。 3.至原證2函文所載原告修補之瑕疵，原告雖主張係○○公 司依據系爭工程合約施作的普通混凝土地面即混凝土澆置 有缺失所致，因○○公司將30公分分兩次各15公分澆置導 致龜裂、面層破裂剝落（卷二第201頁），並提出原證8照 片、原證15函文及照片為證，然為被告所否認，辯稱：依 系爭工程合約第3條、詳細價目表第14項之約定，係由原 告施作室內6cmPC含粉光，被告貼補25元/平公分尺予原告 ，是原證2函文所指室內地坪積水，顯然係原告舖設剛性 路面並粉光時，高程未達平整所致，此瑕疵原告自應負責 修補。另原告請求699,288元部分，依原告提出之原證8照 片，係屬髮裂修補及面層施作之缺失修補，此等表層工作 瑕疵，顯為原告依系爭粉光及植筋工程合約所施作之工程 瑕疵，原告應負起修補之責，無向被告請求此部分費用之 理，又原證15照片顯示均屬表層施工之瑕疵，顯係原告依 系爭工程合約施作剛性路面鋪設工程，及依系爭粉光及植 筋工程合約為剛性地坪整體粉光工程，施作不當所致，然 經被告通知原告應行修補，原告卻置之不理，被告不得已 通知○○公司進場修補，原告豈能事後倒果為因，以係○ ○公司修補為由，主張該等瑕疵與其施作無關；且依原始 設計圖原本就是分兩次澆置，依被證12第2頁之圖說右下 方「門軌區BS8基礎板（40公分厚）」此部分是基礎工程 有綁鋼筋再澆置混凝土，上方螢光筆部分是因為門軌的軌 道要固定，所以被證12第1頁二次澆灌是指區分成橘色螢 光筆40公分及黃色螢光筆30公分，30公分的部分是第二次 澆灌，而非原告所稱之黃色螢光筆30公分部分，分兩次15 公分澆灌，所以不會造成原證15的缺失等語（卷二第201 、263至269、294頁），並提出系爭工程合約詳細價目表 、○○公司106年11月3日（106）榮字第110301號函、原 始設計圖為證（卷一第185、217頁，卷二第279至287頁） ，其中詳細價目表、原始設計圖之記載，均與被告所述相 符；而○○公司之函文係○○公司針對原證2函文回覆以 ：○○公司係承攬混擬土材料及澆置，門軌區裂紋修補及 面層修飾，非○○公司承攬施工項目等語，堪認被告抗辯 ，應屬有據，而可採信。 4.至證人楊○○雖於本院另證稱：我有審核應屬○○公司水 泥澆置上的缺失，當時原告已進行面層的粉光及拉毛，之 後業主才開出缺失，該缺失是因為乾裂的問題，乾裂是澆 置規範上不允許的，因為搗實的問題，澆置與搗實的問題 是一起的，原告粉光及拉毛後仍有裂紋的缺失，在工法上 認為再用粉光及拉毛的方式修補即可，不可用其他方式修 補等語（卷二第429至431頁）。然○○公司施作之普通混 凝土地面與原告施作之粉光工程工序乙節，原告就此於本 院言詞辯論時陳稱：粉光的區域只限定在機棚門軌區的普 通混凝土地面，機棚門軌區的普通混凝土地面是由○○公 司施作，○○公司施作完畢之後再由原告粉光，○○公司 施作的依據是根據系爭工程合約，普通混凝土地面不是剛 性路面，剛性路面混凝土磅數比較高、石頭的粒徑較大等 語（卷二第199頁），被告就此於本院言詞辯論時亦稱： 原告上開陳述正確，○○公司施作門軌區之普通混凝土地 面屬系爭工程合約中之混凝土澆置工程，即本院卷一第18 3頁詳細單價表一、280kgf/平方公分及二、預拌混凝土澆 置工資，該詳細價目表所載之抗彎混凝土即是剛性路面等 語（卷二第199頁）。是門軌區之普通混凝土地面屬系爭 工程合約中之混凝土澆置工程，依系爭工程合約係由○○ 公司施作，○○公司施作完畢後，再由原告依系爭工程合 約詳細價目表第14項之約定或系爭粉光及植筋工程合約進 行粉光一情，應堪認定。因此，縱認證人楊○○證稱原證 2函文所載原告修補之瑕疵均係○○公司水泥澆置上的缺 失所致，原告與○○公司就系爭工程合約既係連帶負履行 契約之責，原告為此修補，仍屬其應依系爭工程合約應連 帶履行之瑕疵修補範圍，自無理由請求被告支付719,288 元。 5.綜上，原告依系爭工程合約第5條第4項約定、民法第490 條、第505條等規定，請求被告應給付其施作○○門軌區 部分之工程款719,288元，並無理由。 （二）原告請求被告給付原告施作○○公司承攬時施作而有瑕疵 之修補部分工程款2,164,500元，有無理由？ 原告此部分之主張，提出被告公司106年11月28日之簽呈 （即原證3，下稱原證3簽呈，卷一第31頁）、原告公司報 價單（即原證13，下稱原證13報價單，卷二第35頁）為證 ，然為被告所否認，並以上情抗辯。經查： 1.原告請求被告給付之該筆工程款2,164,500元，原告既主 張係原告就○○公司承攬時施作而有瑕疵之修補費用，而 系爭工程合約承攬之範圍為○○公司未施作完畢者，為兩 造所不爭執，已如前述，原告並主張系爭工程約只有○○ 公司未施作部分，不包含○○公司已施作之瑕疵修補（卷 二第198頁），則原告依系爭工程合約第5條第4項約定， 請求被告給付，顯屬無據。 2.被告主張：系爭工程合約範圍除○○公司未施作部分，尚 包含○○公司承攬時期已施作部分之瑕疵修補，系爭工程 合約詳細價目表第23項約定被告與○○公司各支付給原告 的400,000元就是原告為○○公司已施作之工程瑕疵修補 之對價，該筆金額是原告要求的，且被告已給付原告400, 000元等語（卷二第198至199頁），為原告所否認，原告 就此則主張：原告原本是○○公司的下包，○○公司倒閉 前，原告在○○公司承攬時期施作之綴縫筋架組立工資1, 200,000元尚未請款，因此三方簽署系爭工程合約時，才 議定被告及○○公司各出400,000元補貼已組立完成之綴 縫筋架，因之後施工○○公司也會用到，所以○○公司同 意支付，被告及○○公司確實有各給付400,000元給原告 等語（卷二第199、417頁）。查系爭工程合約詳細價目表 第23項僅記載「甲方（指被告）與○○協議各支付40萬元 予橋永實業有限公司」，有系爭工程合約詳細價目表可稽 （卷一第185頁），而證人即被告公司採發副理許○○證 稱：系爭工程後來○○公司無法施作，就○○公司施作的 瑕疵要如何修補的問題，因為接續的廠商是○○公司，談 的時候是被告公司與○○公司各支付400,000元給原告公 司，當作○○公司缺失的修繕費用，當時係○○公司負責 人張○○與原告公司許明進、被告公司董事長約定的，系 爭工程合約中有提到各支付400,000元的事，因為當時系 爭工程已有部分需要修補，而工程完工也會有初驗缺失， 為避免日後有爭議，就在這時間點把這部分訂下來，在系 爭工程合約詳細價目表第23點等語（本院卷第439至442頁 ）；證人張○○亦證稱：系爭工程合約是我代表○○公司 與原、被告公司洽談，系爭工程合約詳細價目表第23點被 告與○○公司協議各支付400,000予原告，是因為被告負 責人曾建國當時找我時就跟我表示必須要承接○○公司的 合約內容，但我表示○○公司施作時期的材料不是我提供 的，我不願負責保固，後來我與兩造開協調會，原告代表 許明進表示○○公司積欠其工程款約1,200,000元，曾建 國就提議該1,200,000元三方各吸收400,000元，我及許明 進表示同意，我同意支付400,000元是因我不願意負擔○ ○公司的保固責任；所謂○○公司的保固責任，一般來講 就是有瑕疵必須要修補，支付400,000元的目的是指○○ 公司承攬時期施作的瑕疵修補，必須要由原告負全責而不 能再請求費用，後來○○公司有支付400,000元，原告有 開立本院卷二第363至365頁發票給○○公司，發票開立的 品名必須是被告公司營業的項目，所以有有事先詢問原告 ，這是屬於施工費的問題，所以開立這些品名是沒有問題 的，是有經雙方討論的，所以實際上並非○○公司有委請 原告施作這4張發票上的品名，原告才開立這4張發票給○ ○公司；當時跟兩造討論約定系爭工程合約詳細價目表第 23點時，並無提到綴縫筋架組立工資問題，當時討論是針 對○○公司施作完成的工項的保固等語（卷二第489至494 頁），足見被告此部分之主張，應屬可採。 3.至證人張○○證言雖提及400,000元數額與原告代表許明 進表示○○公司積欠其工程款約1,200,000元有關，惟此 僅係兩造與○○公司就簽訂系爭工程合約前，就○○公司 承攬時期施作之瑕疵應由何人修補及相關對價為何之議約 過程；參以，若系爭工程合約詳細價目表第23點之款項與 ○○公司承攬時期施作之瑕疵修補對價無關，被告及○○ 公司實無補貼○○公司積欠原告綴縫筋架組立工資之動機 。原告雖又稱：因之後施工中需要用到，所以○○公司才 會答應等語（卷二第417頁），惟原告並未說明被告何以 同意補貼○○公司積欠原告綴縫筋架組立工資之原因，自 難認原告此部分之主張為可採。而原告就其此部分之主張 ，雖又提出其收取被告及○○公司依系爭工程合約詳細價 目表第23點各支付400,000元而開立之發票為證（卷二第 331、363至365頁），並以該等發票開立之品名均非○○ 公司承攬時期施作之瑕疵修補費用為據。然觀諸此等發票 品名，其中開立予被告之發票1紙雖為綴縫筋架組立工資 ，然開立予○○公司之4紙發票，其中2紙之品名為搗築工 資、另2紙為綴縫筋架焊接工資，並非全部發票之品名均 與原告之主張相符，參以被告就此辯稱：由於統一發票可 開立品名，應是合約承作之工項或是其營業登記項目，方 符合加值型營業稅法及統一發票使用辦法，因此原告向被 告及○○公司各請領400,000元時，發票品名僅能開立系 爭工程合約所載工項等語（卷二第357頁），核與證人張 ○○上開證述相符，且由○○公司依約並不需給付原告搗 築工資、綴縫筋架焊接工資，亦可證明。是以，原告提出 之上開發票，尚不足以證明原告此節主張為真實。 4.至於原告所提出據以為此部分請求之原證3簽呈，承辦人 亦為證人楊○○，證人楊○○就此簽呈之緣由，已於本院 證稱：原告公司叫我擬這個簽，說不做第3期工程，該簽 到達林○○處，林○○指示我要跟採發許○○確認合約的 項目是否屬於被告公司的給付範圍，經查證後是○○公司 為承攬人時期施作的缺失，當時原告是○○公司的下包， 進場時是○○與原告共同處理的項目，不應由被告公司負 責，所以我才沒把簽呈繼續往上送；簽的內容是原告公司 告訴我數量、金額及原因，我就寫在簽呈上，簽呈上所載 的金額2,164,500元，是依原告公司報價單上單價計算， 不是合約上的金額，原證3簽呈記載責任歸屬擬依代付代 扣辦理，意思是如果○○公司還有款項可請領的話，就從 被告公司應給○○公司的款項中扣除來付給原告，後來我 查證後，應該不是被告公司要支付，我有跟特助報告依合 約約定，不是被告的責任，林○○批示「敬會採發」用意 是叫我去查合約等語（卷二第431至434頁）。證人林道原 於本院亦證稱：我是楊○○的直屬主管，原證3簽呈會簽 單位特助欄是我的簽名，當時是承辦人楊○○拿該簽呈給 我，因為這個工程當時的統包是○○公司，但從頭到尾都 是原告公司施工，原告公司當然要概括承受缺失的部分， 該簽有寫數量、項目已跟許副理確認，我的想法是工程項 目已確認，而公司的工程要由採發部門啟動，所有主管都 要簽核，合約才生效，我批了敬會採發就送回給楊○○， 就我認知，這是原告的責任，當時會批示敬會採發，是因 為那時一天大約都有2、30個簽呈，我寫敬會採發是要楊 ○○去跟採發確認合約的精神是屬何人的責任，據我瞭解 該簽呈應是楊○○若不簽原告公司就不做，楊○○應是被 逼寫簽呈，到我這邊就擋住了，因為確實有契約價金變更 的問題，所以我才要他去跟採發確認。就我的認知系爭工 程是原告公司施作的，原告就瑕疵部分應該要修補而不應 再請求費用等語（卷二第435至437頁）。足見原證3簽呈 並未簽核完畢，原告以原證3簽呈為據，主張被告應支付 此部分款項，顯屬無據。 5.至原告提出之原證13報價單部分，證人許○○已於本院證 稱：我94年起至今，都在被告公司採發部門，原證3簽呈 當時我沒有經手，是本件訴訟時才瞭解有這份簽呈，當時 我在工地支援，原告公司許明進主動找我幫忙區分瑕疵項 目裡屬於○○公司的責任數量，當下我認為原告公司是○ ○公司的包商，就將區分的瑕疵數量提供給許明進，當時 我不曉得許明進的用意，當時我以為是原告公司要向○○ 公司要求費用，許明進沒有說上開資料是要跟被告公司請 求支付費用；原證13報價單是原告公司許明進請我協助確 認區分屬於○○公司承攬時施作缺失的數量，上面有塗改 的部分是我協助許明進確認後做的塗改，當時我沒有注意 到其上寫的晉欣營造等語（本院卷第438至442頁）。是原 證13報價單固曾經證人許○○於上修蓋，然該報價單並未 蓋用被告公司大小章，且原證3簽呈並未簽核完畢乙節， 亦已認定如前述，則原告提出之原證13報價單，亦不足以 認定被告已同意支付原證13報價單所載之款項。 6.綜上，系爭工程合約範圍除○○公司未施作部分，尚包含 ○○公司承攬時期已施作部分之瑕疵修補，系爭工程合約 詳細價目表第23項約定被告與○○公司各支付給原告的40 0,000元就是原告為○○公司已施作之工程瑕疵修補之對 價，原告自不得再向原告請求支付○○公司承攬時期已施 作部分之瑕疵修補費用，原告依系爭工程合約第5條第4項 約定、民法第490條、第505條等規定請求被告給付2,164, 500元，自無理由。 六、綜上所述，原告依系爭工程合約第5條第4項約定、民法第49 0條、第505條等規定，請求被告應給付原告2,883,788元及 自107年11月17日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息 ，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其所為假執 行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經 核與判決結果均無影響，爰不一一論列，併此敘明。 八、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決 如主文。 中 華 民 國 109 年 4 月 30 日 工程法庭 法 官 楊儭華 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 109 年 4 月 30 日 書記官 陳玉娥