裁判書系統

臺灣士林地方法院民事簡易判決　　　　　107年度湖簡字第325號 原　　　告　陳奕元 訴訟代理人　林喬菁 被　　　告　精洲室內裝潢工程有限公司 法定代理人　林益君 訴訟代理人　梁貴淵 上列當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國107 年11月16日 言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、原告主張：伊於民國105 年7 月10日與被告簽訂建築物室內 裝修契約書（下稱系爭契約），委託被告辦理臺北市○○區 ○○路0 段000 巷00弄0 號4 樓、5 樓建物（下合稱系爭建 物）之室內裝修工程（下稱系爭工程），約定被告應於105 年9 月30日完成系爭工程，總工程款新臺幣（下同）90萬元 。詎被告未遵期完成系爭工程、未履行瑕疵修繕責任（例如 ：4 樓之總電源箱施作工程未裝設弱電源箱、地面多處不平 形成水窪、全室塑膠地板施作未完成、牆面不平處未粉光填 補、全室輕鋼架天花板施作未完成、所安裝之冷氣機型號與 合約不符、總電源箱木箱施作未附加鎖頭、水電管路泥作抹 平工程未完成。5 樓之牆面粉光抹平工程未完成、泥作地面 抹平工程未完成、弱電箱及總電源箱木作包覆箱體未附鎖頭 ）、未代為申請裝修合格證明、違反系爭契約第26條之保密 協議（下稱保密條款。即被告先前指導伊如何進行施工才不 會被檢舉頂樓加隔套房，事後竟持施工照片威脅原告給付尾 款，否則將向市府建管單位檢舉），伊不得已乃自己找零件 做修補，部分工程則另委請訴外人羅素室內裝修設計有限公 司（下稱羅素公司）進行處理，致伊延至106年1月21日始得 遷入系爭建物。爰依系爭裝修契約、不完全給付等規定，請 求被告賠償下述損害：⑴違約金9萬元（即總工程款10%）； ⑵減少系爭工程款總額1/3即30萬元（另以被告違反保密條 款為由請求被告賠償30萬元）；⑶請人另行擇訂搬遷吉日之 費用1,200元；⑷逾期完工而增加之租屋費用108,166元。以 上合計499,366元，併按週年利率20%計算之懲罰性賠償，以 保障消費者權益等語。 ㈡聲明為：⒈被告應給付原告499,366 元，及自起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止，按週年利率20% 計算之利息；⒉願供 擔保請准宣告假執行。 二、被告則抗辯： ㈠原告於105 年10月19日所寄之存證信函（見本院卷第36至37 頁）其有收到，但追加部分原告不願意支付工程款，強行要 求被告施作，故被告不願施作，而原有工程尾款則尚欠45,0 00元未給付。 ㈡被告於105年10月23日再度進入系爭建物，修補原告所指若 干瑕疵後交屋，系爭工程已全部完工。就此部分，原告於前 案（即本件被告請求本件原告給付工程尾款事件，經本院10 6年度湖小字第347號判決駁回，並本院107年度建小上字第1 號判決駁回上訴確定，下稱系爭前案）中亦不爭執。而系爭 工程之所以延期完成，係因施工期間原告的要求有些變動， 且有些廠商是原告自己委請，自不可歸咎於被告。 ㈢至於原告提出之照片（指系爭工程有若干小瑕疵之照片）， 乃施工完成前所拍攝，其在105年10月23日進行修補後，已 無瑕疵，原告並向市府建管單位申請核發裝修合格證明獲許 【即105裝修（使）第3788號，核發日期：105年12月1日， 下稱系爭合格證明】，倘系爭工程未完工，何以原告能取得 該合格證明，故原告請求減少價金或賠償，並無理由等語。 ㈣並聲明：原告之訴駁回。 三、法院之判斷： ㈠原告主張其105 年7 月10日與被告簽訂建築物室內裝修契約 書（即系爭契約），委託被告辦理臺北市○○區○○路0 段 000 巷00弄0 號4 樓、5 樓建物（即系爭建物）之室內裝修 工程（即系爭工程），約定被告應於105 年9 月30日完成系 爭工程，總工程款90萬元，原告已給付4期工程款，餘尾款 45,000元未給付等情，業據提出建築物室內裝修契約書（見 本院卷第10至16頁為證）、報價單（見本院卷第21、31頁） 等為證，且為被告不爭執（見本院卷第59頁），原告此部分 主張，應堪信實。 ㈡原告復主張被告未完成系爭工程，並有多項瑕疵等語，則為 被告否認，並以前詞置辯。查： ⒈系爭前案判決係以本件被告未遵照系爭契約第6條1項第5款 、第13條之約定內容，相約本件原告驗收為由，而駁回本件 被告之尾款請求，尚非認定被告確未完成系爭工程，業經本 院調閱系爭前案全卷及判決予以查明，合先敘明。 ⒉關於原告提出之系爭工程瑕疵照片，被告則辯稱該等照片係 其完工前所拍攝云云，經審酌本件原告於系爭前案及本件程 序中，均不爭執被告於105年10月23日曾進入系爭建物修補 瑕疵，另由本院向臺北市政府都市發展局調取之系爭建物裝 修工程審查合格資料（見本院卷第88至114頁）觀之，臺北 市政府都市發展局於105年12月1日即已核發本件原告105裝 修（使）第3788號建築物裝修申請審查合格證明（即系爭合 格證明，見本院卷第84頁）。據此以觀，被告所承攬之系爭 工程，至遲於臺北市政府都市發展局委請臺北市建築師公會 派員前往系爭建物實地審查前，應已完工無訛。而原告所提 出訴外人羅素公司開立裝修工程之發票（見本院卷第85頁） ，日期為105年12月14日，原告又自承其至106年1月21日始 遷入系爭建物，衡情，該發票所施作之工程內容，應係原告 委託羅素公司針對系爭建物進行二次施工而為，尚不足憑此 即認被告確未完成系爭工程之施作。而原告又未能提出其他 確切之事證以明，徒以該等照片亦不足推認被告施作之系爭 工程，確有原告所指之瑕疵，附此敘明。 ⒊承上，原告既未能舉證證明被告確未完成原約定之工程，亦 未舉證其工程瑕疵，則原告請求減少系爭工程款總額1/3即 30萬元，即非有據，要難准許。 ㈢關於違約金之請求部分： ⒈按，當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金； 違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠 償總額，其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行 債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外， 違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損 害之賠償總額；約定之違約金額過高者，法院得減至相當之 數額，民法第250 條、第252 條分別定有明文。復按，當事 人約定契約不履行之違約金過高者，法院固得依民法第252 條以職權減至相當之數額，惟是否相當仍須依一般客觀事實 、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準；懲 罰性違約金係以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定 之強制罰，故如債務人未依債之關係所定之債務履行時，債 權人無論損害有無，皆得請求；違約金是否相當，應依一般 客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為衡量 之標準，若所約定之額數，與實際損害顯相懸殊者，法院自 得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而 異（最高法院49年台上字第807 號民事判例，83年度台上字 第2879號、82年度台上字第2529號民事裁判要旨參照）。 ⒉查，觀諸系爭契約第16條所載，兩造固有違約金之約定（按 ：其內容略為每逾期1 日應給付工程款千分之一即900 元， 上限則為總工程款10%）。然而，系爭工程何以延至105年10 月23日始完成，被告辯稱係因施工期間原告的要求有些變動 ，且有些廠商是原告自己委請，不可歸咎於被告云云，就此 原告並未爭執，是該遲延完工是否可歸責於被告？已屬有疑 。兼以本件被告未會同原告驗收系爭工程，經前案判決駁回 本件被告之尾款請求；縱認被告確有遲延至105年10月23日 之情，以每日900元計算，23日計20,700元，被告未受領之 尾款數額，仍足扣償，原告當不得再行請求違約金。至於原 告計算遲延日期係至106年1月21日其實際遷入系爭建物之日 ，然臺市政府都市發展局於105年12月1日即已核發系爭合格 證明，系爭工程至遲於臺北市政府都市發展局委請臺北市建 築師公會派員前往系爭建物實地審查前，即已完工無訛，業 如前述，原告自行計算至106年1月21日，自屬無據，併予敘 明。 ㈣原告另以被告違反保密條款請求賠償30萬元部分： 按法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。民法第71條 前段定有明文。又基於維護建築物安全，維護公眾安全之社 會法益，關於頂樓禁止加蓋違章建築、經驗收許可之建物禁 止二次施工，見諸相關建築規章中，應為兩造所知悉。姑不 論原告主張被告違反保密條款乙節是否屬實，縱認被告有向 主管機關檢舉原告施工違法之情，「該檢舉行為」尚難認為 屬系爭契約第26條規範之應予保密範籌。是原告此部分主張 及請求，亦非有據。 ㈤關於逾期完工而增加之租屋費用108,166 元請求部分： 查，原告主張被告遲延完工日期至106年1月21日乙情，並非 可採，已如前述。況原告主張其因而增加租屋費用108,166 元部分，亦未提出證據以明，是原告此部分損害之主張及請 求，亦無從准許。 ㈥關於原告請人另行擇訂搬遷吉日費用1,200 元之請求部分： 查，原告主張支出此筆費用之情，亦未舉證以明；況且，委 託專人擇定搬遷吉日而支出費用，乃依個人意願參酌民間習 俗而支出，尚非搬遷之必要費用，縱認原告確有支出此筆費 用之事實，亦不足認與本件被告施作系爭工程完工時間有何 相當因果關係存在，原告此部分損害之主張及請求，亦屬無 據，要難准許。 ㈦關於按週年利率20% 計算懲罰性賠償之請求部分： 查，系爭契約性質係屬承攬契約，並非買賣契約，核無消費 者保護法之適用。又原告之各項請求均非有據，已如前述， 原告主張所謂懲罰性賠償之遲延利息請求，亦乏所據。 四、從而，原告依系爭契約、不完全給付等法律關係，請求被告 給付499,366元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止， 按週年利率20%計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告 之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。 五、本件訴訟事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據 ，經審酌後認與本件判決結果不生影響，爰不再逐一論述， 併此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據︰民事訴訟法第78條。 中 華 民 國 107 年 12 月 14 日 內湖簡易庭法 官 施月燿 以上為正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上 訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須依對造人數附繕本）。 中 華 民 國 107 年 12 月 14 日 書記官 王玉雙