裁判書系統

臺灣澎湖地方法院民事判決　　　　　　　　107年度建字第3號 原　　　告　葉貴鏞 訴訟代理人　陳宏彬律師 被　　　告　玳玳億企業有限公司 法定代理人　蔡卉綿 訴訟代理人　蔡清續 　　　　　　許鴻闈律師 上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國108 年2 月25日 言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、原告主張：伊於民國104 年7 月起擔任被告在澎湖縣政府中 正藝文展演設施之裝修工程─機電工程（下稱系爭工程）之 工地主任，並提供人員幫忙被告進行系爭工程裝修，約至10 5 年4 月業已完工。雙方合作時已言明每一人員之每天工資 為新臺幣（下同）2300元，由原告計算後向被告請款。被告 尚有105 年3 月、4 月共143 個人力，合計32萬6600元尚未 支付。又原告擔任工地主任之薪資報酬每個月5 萬元，從10 4 年7 月至105 年4 月起，共10個月，合計50萬元，被告公 司皆未給付，爰依雙方約定及民法第179 條不當得利規定請 求擇一為有利判決等語，並聲明：被告應給付原告82萬6000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之 5 計算之利息。願供擔保請准宣告假執行。 二、被告則以：原告乃係王○淵介紹承包系爭工程，雙方口頭言 明由被告出材料，原告出人力，即包工不包料完成系爭工程 ，總工程款為130 萬元。被告就系爭工程並無指示監督原告 施作，被告亦無為原告投勞健保，被告與原告並無任何僱傭 關係，雙方為承攬法律關係。至105 年2 月被告已領取210 萬元總工程款，早已逾雙方原先約定之130 萬元，故原告又 提起本訴請求，自無理由等語資為抗辯，並聲明：原告之訴 駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執之事項 ㈠原告於民國104年7月起有施作系爭工程。 ㈡兩造就系爭工程並無簽訂書面契約。 ㈢系爭工程之施作模式為業界俗稱之「包工不包料」。 ㈣兩造有約定之總工程款為130 萬。被告已於105 年2 月間前 陸續給付原告共210 萬元。 ㈤被告於系爭工程施作期間，並無替原告投保勞、健保。 ㈥系爭工程之施工看板上，工地主任之欄位登載原告之姓名。 施工期間登載104 年7 月10日至105 年3 月2 日。 ㈦蔡○進、詹○君與原告均有在系爭工程施作。 四、本件之爭點 ㈠兩造間究有何法律關係？係僱傭關係或承攬關係？ ㈡系爭工程有無經過變更設計？若有，工程款有無變動？ ㈢原告請求被告給付105 年3 月、4 月共143 個人力，合計32 萬6600元，有無理由？ ㈣原告請求被告給付擔任工地主任之薪資報酬每個月5 萬元， 從104年7月至105年4月，共10個月，合計50萬元，有無理由 ？ 五、本院得心證之理由 ㈠兩造間究有何法律關係？係僱傭關係或承攬關係？ ⒈按稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為 他方服勞務，他方給付報酬之契約。而稱承攬者，則謂當事 人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給 付報酬之契約，民法第482 條及第490 條第1 項分別定有明 文。參酌勞動基準法規定之勞動契約，指當事人之一方，在 從屬於他方之關係下，提供職業上之勞動力，而由他方給付 報酬之契約。可知，僱傭契約乃當事人以勞務之給付為目的 ，受僱人於一定期間內，應依照僱用人之指示，從事一定種 類之工作，且受僱人提供勞務，具有繼續性及從屬性之關係 。而承攬契約之當事人則以勞務所完成之結果為目的，承攬 人只須於約定之時間完成一個或數個特定之工作，與定作人 間無從屬關係，可同時與數位定作人成立數個不同之承攬契 約，二者性質並不相同。（最高法院94年度台上字第573 號 判決參照）。 ⒉查證人王○淵於本院證稱，系爭工程係被告委託伊與原告共 同施作，工程期間因母親罹病，乃由原告繼續施作。伊與被 告的合作關係是，被告不管伊一天派多少工人去工作，並無 約定人員薪資。原告是負責帶工人施作，工人由原告指揮， 不會約定每日施作人數等語（本院卷第241 頁至第242 頁） 。由證人證述可知，原告並非依照被告指示施工，且被告亦 不重視每日施工人數或何人擔任工地主任，此由系爭工程原 係由王○淵與原告施作，嗣後改由原告繼續施作，亦可得知 。又兩造均不爭執系爭工程之施作模式為業界俗稱之「包工 不包料」，被告於系爭工程施作期間，並無替原告投保勞、 健保等事實。綜上，本件雙方應不具有繼續性及從屬性之僱 傭關係，而係成立承攬法律關係。 ㈡系爭工程有無經過變更設計？若有，工程款有無變動？ 查原告主張系爭工程經變更設計，工程款已非原約定之130 萬元，且於準備書狀中詳列增設之動力設備、照明設備、消 防設備、排煙設備、灑水設備、給水設備、汙排水設備、弱 電設備等處，並有系爭工程竣工圖在卷可稽（本院卷第191 頁至第231 頁）。被告於審理中亦自承針對竣工圖沒有意見 ，但有增有減，原告只提出增加之部分，只要原告能把追加 部分完成，請款沒有問題等語（本院卷第240 頁、第246 頁 ）。又兩造均不爭執原先有約定之總工程款為130 萬，被告 已於105 年2 月間前陸續給付原告共210 萬元。故依經驗法 則，若未經變更設計且工程款已有變動，被告應無可能於原 先約定之工程款已給付完畢後，又陸續給付80萬元，可見原 告主張系爭工程應有經過變更設計，且工程款已有變動，堪 信為真。 ㈢原告請求被告給付105 年3 月、4 月共143 個人力，合計32 萬6600元，有無理由？ ⒈按承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他 方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬，應於工作交付時給 付之，無須交付者，應於工作完成時給付之，為民法第490 條第1 項、第505 條第1 項所明定，此乃報酬後付原則之規 定。是雙務契約若為承攬關係，一般咸認承攬人有先為給付 之義務（最高法院97年度台上字第319 號判決參照）。 ⒉原告主張系爭工程已經完工而得依照雙方約定之請款方式請 款等語，惟查證人王○淵證稱，系爭工程縣政府第一次驗收 是伊去的，縣府的驗收官開出很多缺失，後續伊有把原告未 做完的工程善後，才有領到工程款，最後收尾有得到將近20 萬元，後續與被告請款是以天數，一個工人的工資一天2000 元，看工作大小，有時1 人不到2000元。工人不能請款，只 有伊能請款。原告並沒有把控制線繞中正堂一圈的工程完工 ，發電機也沒有完工（本院卷第242 頁至第245 頁）。由此 可知，原告並無完成系爭工程或將系爭工程交付被告以供縣 政府驗收，而係證人王○淵完成並交付系爭工程。 ⒊又兩造間既成立承攬法律關係，則依上開最高法院判決意旨 ，原告應有先為給付並將工程完工之義務。查原告雖主張有 完工，惟僅提出竣工圖並羅列變更追加部分之明細，並未提 出任何證據以證明其完工部分除被告已給付之210 萬元外， 尚有何部分及多少金額之工作已經完工可得請求工程款，故 原告主張依照雙方約定或不當得利法律關係，請求被告給付 105 年3 月、4 月共143 個人力，合計32萬6600元，應為無 理由。 ㈣原告請求被告給付擔任工地主任之薪資報酬每個月5 萬元， 從104 年7 月至105 年4 月起，共10個月，合計50萬元，有 無理由？ 查本件雙方並無僱傭關係，已如前述。且證人王○淵於本院 審理中亦證稱，工地主任薪水已經包含在承攬裡面，不曾聽 過工地主任有另外請求薪資等語（本院卷第244 頁）。原告 亦自承從104 年7 月起，被告從未給付薪資。故依經驗法則 ，若兩造間有工地主任薪資之約定，豈可能長達10個月被告 均未給付，而原告仍持續施作之理，可見兩造間應無就工地 主任另有給付薪資之約定，應可認定，則原告依雙方約定及 民法第179 條不當得利法律關係請求被告給付擔任工地主任 之薪資報酬每個月5 萬元，從104 年7 月至105 年4 月起， 共10個月，合計50萬元，為無理由。 六、綜上所述，原告依雙方約定及民法第179 條不當得利法律關 係，請求被告給付82萬6000元，及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，為無理由，應予 駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張與攻擊防禦方法及所提證 據，經審酌後認與判決之結果不生影響，爰不逐一論述，併 此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。 中 華 民 國 108 年 3 月 11 日 民事庭 法 官 梁家贏 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 出上訴狀（須附繕本）。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 108 年 3 月 11 日 書記官 王耀煌