裁判書系統

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　 106年度訴字第5026號 原　　　告　產力實業有限公司 法定代理人　黃千鐘 訴訟代理人　鄭崇煌律師 複 代理 人　林偉譽 被　　　告　揚程實業有限公司 法定代理人　劉國光 訴訟代理人　李金澤律師 上列當事人間請求返還訂金等事件，本院於民國107年8月15日言 詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實暨理由 壹、程序方面 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之 基礎事實同一，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在 此限。又被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯 論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第 2 款、第7 款、第255 條第2 項定有明文。本件原告起訴時 係依民法第249 條第3 款規定請求被告加倍返還原告新臺幣 （下同）376 萬9920元定金，及依兩造於民國103 年11月25 日簽訂之買賣合約書（下稱系爭合約）第10條約定請求被告 賠償違約金29萬9200元，並聲明請求被告給付406 萬9120元 及自支付命令送達被告翌日起至清償日止，按週年利率百分 之5 計算之利息。嗣於本院107 年4 月13日準備程序具狀並 當庭以言詞追加依民法第259 條第1 款、第179 條規定請求 被告給付188 萬4960元，並備位聲明請求被告給付218 萬41 60元本息（已受領188萬4960元＋違約金29萬9200元＝218萬 4160元，見本院卷第82頁至第82頁反面、第85至87頁）。經 核原告上開依民法第249條第3款，及民法第259條第1款、第 179 條規定之請求，爭點均在被告是否給付遲延，基礎事實 同一，訴訟資料及證據亦均共通，宜於同一訴訟程序解決， 且無礙被告之防禦及訴訟之終結，且被告對於原告訴之追加 及變更無異議，而為本案之言詞辯論，依前開規定，視為同 意原告追加及變更，應予准許。 貳、實體方面 一、原告主張：原告前於103年11月25日向被告訂購美國Solutia Therminol VP-1合成熱媒油（下簡稱TVP-1熱媒油）100桶（ 下稱系爭熱媒油），每桶單價5 萬9840元，總價598 萬4000 元，簽約時給付定金即總價款百分之30計188 萬4960元，並 簽訂系爭合約。系爭合約第7 條約定交貨日期為103 年12月 30日，被告迄今僅交付10桶熱媒油，屢經催告，均藉詞拒不 出貨，已逾上開履約期限50 日以上，經原告於106 年8 月8 日以臺中法院郵局第001940號存證信函依民法第255 條規定 向被告為解除系爭合約之意思表示，自可歸責於被告，原告 自得依民法第249 條第3 款規定請求被告加倍返還定金376 萬9920元（188 萬4960元×2 ＝376 萬9920元）。又系爭合 約第10條約定被告如逾期交貨，每逾1 日，按總價款1/1000 計算違約金，以總價款百分之5 為上限，原告亦得請求被告 給付違約金29萬9200元（598 萬4000元×0.05＝29萬9200元 ），以上合計406 萬9120元（376 萬9920元＋29萬9200元＝ 406 萬9120元），爰先位請求被告給付上開款項。另系爭合 約因可歸責於被告之事由經原告解除，原告亦得依民法第 259 條第1 款規定請求被告返還已受領之價款188 萬4960元 ，及依系爭合約第10條約定請求被告給付違約金29萬9200元 ，以上合計218 萬4160元（188 萬4960元＋29萬9200元＝ 218 萬4160元），備位請求被告給付上開款項等語，並聲明 ：㈠先位聲明：被告應給付原告406 萬9120元，及自支付命 令送達被告翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之 利息。㈡備位聲明：被告應給付原告218 萬4160元，及自支 付命令送達被告翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計 算之利息。㈢願供擔保，聲請宣告假執行。 二、被告則以：原告前承包訴外人宜進實業股份有限公司（下稱 宜進公司）新建聚酯纖維廠之熱媒油系統工程（下稱熱能工 程），因宜進公司之熱媒鍋爐系統長期使用被告提供之TVP- 1 熱煤油，遂介紹原告向被告訂購系爭熱煤油，兩造於簽約 半年前即已洽談相關事宜，由宜進公司照會被告備貨供應， 經被告於103 年5、6月陸續進口總數達6萬8640公斤熱媒油， 而系爭熱媒油每桶200公斤，被告進口之熱媒油桶數達343.2 桶，足供原告所需數量2萬公斤（200公斤/桶×100桶）。系 爭合約第7條雖約定交貨日期為103年12月30日，惟系爭熱媒 油係為原告建置鍋爐工程試車使用，如100 桶熱媒油放置施 工現場，不僅占有空間且極為危險，故須依原告通知交付之 數量送至宜進公司臺南新市工廠，未經原告指示駐廠人員收 貨，被告亦無法擅自送貨至工廠，是上開日期僅為預計時間 ，兩造已默示合意變更為靜候通知送貨。嗣原告建置鍋爐工 程嚴重延宕，根本未進行到試車階段，致交貨時程同步延後 ，甚至遭宜進公司解除契約，原告除於104年3月間通知被告 交付10桶，經被告於104年3月31日依其指示交付外，迄未通 知被告交付，被告實無從自行交貨，自無遲延可言，原告解 除系爭合約為無理由等語。並聲明：㈠原告之訴及假執行之 聲請均駁回。㈡如受不利判決，願供擔保聲請宣告免為假執 行。 三、兩造不爭執事項（見本院卷第83頁反面，並依判決格式修正 ）： ㈠、原告於103年11月25日向被告訂購美國Therminol VP-1 合成 熱媒油（即稱TVP-1熱媒油）100桶（即系爭熱媒油），總價 598萬4000元，約定於103年12月30日前在宜進公司位於台南 新市之工廠交貨，並簽定系爭合約，原告已給付被告定金即 總價款百分之30計188萬4960元等情，有系爭合約在卷可參 （見本院卷第30頁）。 ㈡、被告迄今僅交付原告10桶熱煤油。 ㈢、原告於106年8月8日以臺中法院郵局第001940號存證信函向 被告為解除系爭合約之意思表示，業經被告合法收受等情， 有上開存證信函在卷可佐（見本院卷第34至36頁）。 四、兩造爭執要旨及得心證之理由： 原告主張被告未依系爭合約第7 條約定於103 年12月30日前 交付系爭熱媒油，構成給付遲延，依民法第255 條規定解除 系爭合約，先位依民法第249 條第3 款規定請求被告加倍返 還定金376 萬9920元，及依系爭合約第10條約定請求被告給 付違約金29萬9200元，備位依民法第259 條第1 款規定請求 被告返還已受領之價款188 萬4960元，及依系爭合約第10條 約定請求被告給付違約金29萬9200元等語，為被告否認，並 以上開情詞置辯。是本件首應審究者為，被告有無給付遲延 之情事？經查： ㈠、依證人即被告員工劉國成於本院準備程序時到庭結證稱：伊 擔任被告業務部門主管，系爭合約係由伊與原告的業務人員 黃硯熙接洽，由黃硯熙代表原告簽約。系爭合約書約定交貨 日期為103年12月30 日，但在簽約前，黃硯熙有說交貨地點 在臺南新市的宜進公司，就是被告要把系爭熱媒油直接運到 宜進公司的工廠，等原告通知後交貨，這是雙方的默契，因 為施工過程中工地較亂，要配合原告試車的時間才去送貨。 因為黃硯熙說原告與宜進公司的工程在103年12月30 日前一 定會完工，希望被告先開發票，以利原告結案，被告因此在 103年11月27 日先開統一發票予原告等語（見本院卷第52至 53頁）。證人即原告員工黃硯熙亦證稱：系爭合約係伊代表 原告與被告簽訂，這是兩造第一次合作，買賣均由伊與劉國 成洽談。因原告當時向宜進公司承包工程，所以系爭合約第 8 條約定交貨地點在宜進公司的臺南工廠，出貨地點就是宜 進公司臺南工廠。當時約定的交貨日期應該是伊決定的，因 為當時工程進行中，需要採購很多原物料，希望將原物料趕 快備齊。依原告與宜進公司的合約，宜進公司有在台南新市 提供一甲地的土地供原告無償使用10年，作為建製熱能設備 的地方，門禁部分是宜進公司管理，但原告可以決定誰或是 貨品可以進來，原告在臺南工廠有2位駐廠人員，伊會通知2 位駐廠人員大概何時會有廠商送貨，駐廠人員就會去接貨， 才可以進去臺南工廠，如原告沒有通知宜進公司，其他廠商 不得直接將貨品送到台南工廠。除了104年3月間因急需使用 熱媒油，有跟駐廠人員說被告會送10 桶TVP-1合成熱媒油外 ，沒有特別通知2 位駐廠人員會有熱媒油送到工廠等語（見 本院卷第53頁反面至第55頁）。依此可知，兩造約定系爭熱 媒油之交付地點為宜進公司提供原告使用位於臺南新市之工 廠，設有門禁，雖由宜進公司管理，但原告於該處亦派駐 2 位駐廠人員，而有決定何人或何項貨品得進廠之權，如原告 未通知宜進公司，任何廠商均不得直接將貨品送至臺南工廠 ，故被告必待原告同意進貨，始可將系爭熱媒油運至臺南工 廠，無法自行決定交付貨物之時間，是以，證人劉國成前述 關於為配合原告試車之時間，兩造間存有被告必須等原告通 知後交貨之默契等語，應堪信實。再參以被告所提原告不爭 執形式真正之統一發票開立日期確為103年11月27日之情（ 見本院卷第44頁、第51頁反面），可知原告因預估所承包宜 進公司之熱能工程將於103年12月30 日前完工，雖於系爭合 約第7條約定交貨日期為103年12月30日，並要求被告預先開 立統一發票，惟被告應依原告之指示將系爭熱媒油送至臺南 工廠，不得自行決定交付時間或數量。從而，被告應交付系 爭熱媒油之期限並非系爭合約約定之交貨日期，而係依原告 另行指示交付之時間決定之。 ㈡、證人劉國成另證稱：原告簽約後於104年3月間通知被告交貨 10桶，被告在104年3月31日依約交付10桶，送到宜進公司臺 南工廠。104年3月31日之前，原告沒有要求被告出貨，反而 是伊有代表被告用電話與黃硯熙連繫，詢問何時交貨，當時 黃硯熙回答要等他們通知再送貨，有提到原告的工程有延後 ，連繫次數幾次不記得；在104年3月31日交貨之後，原告也 沒有再通知被告出貨，打電話到原告公司無人接聽，打黃硯 熙的手機也沒接，伊於104年5月間到原告位於彰化市的地址 確認原告的狀況，當天是平日早上上班時間，但原告公司鐵 門深鎖，伊回來後有跟公司報告等語（見本院卷第52-53 頁 ）。證人黃硯熙亦證稱：到103年12月30 日為止，被告都沒 有出貨，伊也沒有再連繫被告出貨。104年3月時宜進公司工 地有需要做預製的動作，原告需要10桶的量，伊不記得如何 與被告連繫，但被告有交付10 桶的TVP-1合成熱媒油到臺南 工廠，是原告在臺南工廠的人員告知有收到貨，伊實際上沒 看到那10桶貨，但後來預製確實有做。除了104年3月間因急 需使用熱媒油，有跟駐廠人員說被告會送10 桶TVP-1合成熱 媒油外，沒有特別通知2位駐廠人員會有熱媒油送到工廠。 至於剩下的90桶伊沒有催過被告交貨。原告於103年至104年 間辦公地點在彰化縣彰化市，104年6、7 月份有換地址，伊 沒有通知被告，不知道原告有無通知等語（見本院卷第54頁 至第55頁反面）。依證人上開證言可知，原告於103年11 月 25日與被告簽定系爭合約後，除於104年3月間因宜進公司熱 能工程欲進行預製，需要10桶熱媒油，要求被告交付外，迄 今均未催促被告出貨，甚至未告知被告遷址之情，致被告無 從與原告聯絡出貨事宜，參以宜進公司107年3月15日陳報狀 載明：「一、本公司沒有與產力實業有限公司簽訂所謂工程 合約，惟有於103年8月15日簽立熱能供應買賣契約，本公司 提供土地，產力公司負責建置提供熱能賣給本公司。二、產 力實業有限公司工程嚴重延宕，只設置自己所需之中古鍋爐 及一些過濾設備後就未進廠施工。三、承上，經本公司多次 以存證信函請其履行合約，產力公司均置之不理。四、本公 司於民國104年5月22日以存證信函通知正式解除合約」等內 容（見本院卷第73頁），益證原告因熱能工程進度未如預期 ，無使用熱媒油之需求，而遲未通知被告交付系爭熱媒油， 被告交付系爭熱媒油之期限尚未屆至，自難認其有給付遲延 之情事。 ㈢、證人黃硯熙雖另證稱兩造並未約定要等原告通知才出貨，因 劉國成在簽約前協商時，有表示被告沒有TVP-1 合成熱媒油 現貨，要再叫貨，所以伊覺得被告有調到貨就會送過來，所 以沒有特別去催促，只有交代公司小姐黃惠貞追一下進度， 亦未再過問黃惠貞有無催貨、催貨的情形為何等語（見本院 卷第54-55頁）。惟依被告所提103年5月、6月份進口報單載 明進口貨物為「UNITED STATES THERMINOL VP1 HEAT TRANSFER FLUID」（即合成熱媒油），數量分別為171,60公 斤、17,160公斤、34320公斤，合計高達68640公斤（見本院 卷第89-91頁），而系爭熱媒油每桶200公斤，共100 桶，合 計僅2萬公斤，堪認被告於103年11月25日簽約時，應有充足 之熱媒油可資供應，證人黃硯熙證稱劉國成在簽約前協商時 表示被告沒有TVP-1 合成熱媒油現貨，要再叫貨云云，即難 採信。又倘原告簽約時未認被告須待原告指示出貨，得自行 交付系爭熱媒油，衡情當持續要求被告交貨，並與宜進公司 臺南工廠聯繫送貨事宜，惟原告於交貨日103年12月30 日屆 至後，均未催促被告交付，於104年3月間亦僅要求被告交付 10桶熱媒油，而非要求被告交付全部訂購數量100 桶，且除 指示公司員工黃惠貞追蹤進度外，既未自行催促被告交付， 亦未過問黃惠貞追蹤情形，更未通知駐廠人員關於系爭熱媒 油之送貨事宜，足認證人黃硯熙證稱兩造並未約定要等原告 通知才出貨云云，並非事實，自無可信。 ㈣、從而，原告因熱能工程進度未如預期，無使用熱媒油之需求 ，遲未通知被告交付系爭熱媒油，被告交付系爭熱媒油之期 限尚未屆至，自無給付遲延之情事。茲就原告先位及備位請 求有無理由，依序論述如下： 1.先位聲明部分： 按契約因可歸責於受定金當事人之事由，致不能履行時，該 當事人應加倍返還其所受之定金，固為民法第249條第3款所 明定。惟所謂不能履行，係指於契約成立後發生給付不能之 情形而言。如債務人對於債權人之債務，並非不能履行，僅 係不為履行，尚無該條款規定之適用（最高法院85年度台上 字第2929號判決意旨參照）。原告主張被告有逾期未給付之 違約事由，自屬給付遲延，被告就系爭熱媒油並無不能履行 之情事，自無上開規定之適用。況被告無給付遲延之情事， 已如前述，自無可歸責之事由存在，是原告依民法第249 條 第3款規定請求被告加倍返還定金376萬9920元，及依系爭合 約第10條約定請求被告給付違約金29萬9200元，均屬無據。 2.備位聲明部分： 查原告遲未通知被告交付系爭熱媒油，被告交付系爭熱媒油 之期限尚未屆至，無給付遲延之情事，原告依民法第255 條 規定解除系爭合約，於法未合，是其依民法第259 條第1 款 規定請求被告返還已受領之價款188 萬4960元，及依系爭合 約第10條約定請求被告給付違約金29萬9200元，亦均無據。 五、綜上所述，原告先位依民法第249 條第3 款規定請求被告加 倍返還定金376 萬9920元，及依系爭合約第10條約定請求被 告給付違約金29 萬9200 元，聲明請求被告給付原告406 萬 9120元，及自支付命令送達被告翌日起至清償日止，按週年 利率百分之5 計算之利息；備位依民法第259 條第1 款規定 請求被告返還已受領之188 萬4960元，及依系爭合約第10條 約定請求被告給付違約金29萬9200元，聲明請求被告給付原 告218 萬4160元，及自支付命令送達被告翌日起至清償日止 ，按週年利率百分之5 計算之利息，均無理由，應予駁回。 又原告之訴既經駁回，其所為假執行之聲請即失所附麗，爰 併予駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經 核與判決之結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。 中 華 民 國 107 年 8 月 28 日 民事第六庭審判長法 官 邱蓮華 法 官 石珉千 法 官 林柔孜 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 107 年 8 月 29 日 書記官 王琪雯