裁判書系統

臺灣臺北地方法院民事簡易判決　　　107年度北簡字第13877號 原　　　告　寧錄水電工程有限公司 法定代理人　謝金泰 訴訟代理人　黃銀河律師 被　　　告　宙峰有限公司 法定代理人　劉邦城 訴訟代理人　林紹源律師 　　　　　　李慧君律師 上列當事人間損害賠償事件，於中華民國107年12月21日言詞辯 論終結，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 原告主張：原告前向新北市政府水利局（下稱水利局）承攬抽 水站增設變頻器工程（下稱系爭工程），原告將匯流排工程部 分分包於被告，並於民國98年9月23日與被告簽訂契約（下稱 系爭契約），由被告依水利局要求之規格、數量、計量方式履 約。依據系爭契約報價單，被告應依約給付匯流排數量為：直 線246公尺(計算式：44+93+65+44)、90度彎頭90只(計算式： 16+34+19+21)及盤面接頭52只(計算式：8+16+12+16)，而被告 所採用之HENIKWON Busway製造商進口之匯流排槽，包裝上有 標示完整之規格、尺寸、數量。被告於99年1月27日將上開匯 流排槽送至系爭工程工地時即有數量短少，經水利局實際驗收 匯流排數量直線、九十度彎頭、盤面接頭分別為113.46公尺、 80只、52只，可知被告於99年1月10日採購匯流排槽數量時明 知給付之匯流排槽顯不足契約報價單數量，短少直線132.5公 尺、九十度彎頭短少10只，被告又拒絕依原告通知辦理清點、 請款，且於99年2月3日派工人陳偉民搬走已進場之禮門抽水站 匯流排後，發函表示停工，致工程不能完成，原告需另行向第 三人眾孚公司採購。被告以不實假扣押理由聲請強制執行原告 之工程款1,460,592元，其中被告聲請上開交貨數量價金327,9 76元以外之原告工程款1,132,616元部分假扣押，係顯無證據 足信被告對原告確有權利存在，致原告無法於假扣押期間合計 7年287天（99年9月30日至107年7月13日）使用該扣押工程款 1,132,616元，原告受有相當於法定利息之損害440,943元【計 算式：（0000000-000000）7年5%＋0000000÷365天287 天5%＝440943】，故依民法第184條第1項規定請求，並聲明 ：被告應給付原告440,943元及自起訴狀繕本送達翌日起至清 償日止，按年息百分之五計算之利息；願供擔保請准宣告假執 行。 被告則以：兩造於98年9月23日簽訂系爭契約，由原告向被告 購買HENIKWON Busway匯流排槽，由被告將匯流排槽安裝於基 隆河抽水站增設變頻器工程中之13站抽水站，並約定被告以總 價承攬方式責任施工。系爭契約第3條約定，被告已將系爭工 程匯流排設備運至工地，並完成97％之安裝，被告有請求工程 款之權利，原告負給付工程款之義務，兩造間有債權債務關係 。則原告即須依約付款總價241萬5,000元之60%即144萬9000元 ，然被告於99年1月27日將匯流排槽運至各抽水站工地，並於 同年2月3日完成10站安裝，原告卻無故苛扣，拒不付款，後更 片面向指控被告無故停工逕自認定被告無法完成本工程，禁止 被告繼續施作。被告經決標公告得知，系爭抽水站增設變頻器 工程原告竟以低於工程底價金額1千多萬標得此公共工程，由 採購單位宣布保留，原告以低於底價千萬之金額取得標案已不 合常理，工程進行中又無故苛扣被告工程款，被告為避免原告 無預警倒閉遂聲請假扣押。被告對原告之財產聲請假扣押後， 隨即提起民事起訴，經法院審理，最終之確定判決為一部勝訴 、一部敗訴，顯見被告於聲請假扣押時所主張之事實及所提之 證據，並非顯然會受敗訴之判決，被告聲請假扣押為法律所保 障之權利為正當之行使，並非刻意侵害原告債權，由法院最後 判決亦可證實被告確實有債權存在，原告不得僅以被告請求假 扣押之金額與最後確定判決之金額有落差，即以此落差之金額 主張受有損害等語，資為抗辯，並聲明：如主文第1項所示； 如受不利判決願供擔保請免假執行。。 本院判斷的簡要說明： ㈠按因侵權行為所發生之損害賠償請求權，以有故意或過失不法 侵害他人權利，或故意以背於善良風俗之方法，如損害於他人 為成立要件，此觀民法第184條第1項規定即明，所謂故意係指 行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生或預見 其發生，而其發生並不違背其本意而言。因之故意或過失以聲 請法院實施假扣押之手段，侵害他人權利之情形，必須行為人 對於其聲請假扣押係屬侵權行為之事實，明知並有意使其發生 ，或預見其發生，而其發生並不違反其本意，或怠於善良管理 人之注意，始足當之。又被上訴人為確保其損害賠償權，而聲 請假扣押，不能謂其主觀上有故意以背於善良風俗之方法，加 損害於上訴人，蓋假扣押究屬債權人依法保全其債權得受清償 之正當方法，何有背於善良風俗方法之可言（最高法院76年度 台上字第2724號、78年度台上字第1040號民事判決參照）。依 上述最高法院意見，若債權人主觀認為其債權條件已完全成就 （是否完全成就，尚待本案訴訟判決確定），並依之而為保全 債權之假扣押行為，縱嗣後本案訴訟判決確定的情形，與債權 人主觀的期待與解釋並不一致，除非該不一致，明顯誤解或錯 誤解讀債權條件，否則，即非債權人於聲請假扣押時所得預見 ，而難認其有侵害債務人權利的侵權行為故意或過失。 ㈡經查，原告主張依據系爭契約報價單上匯流排槽之數量直線24 6公尺、90度彎頭90只、盤面接頭52只（見本院卷87頁），比 照被告99年1月11日匯流排槽包裝內容上記載之完整規格、尺 寸、數量（見本院卷第151頁）及經水利局實際驗收系爭工程 匯流排直線、90度彎頭、盤面接頭分別為113.46公尺、80只、 52只，可知被告明知交付匯流排槽之數量不足，並無全部匯流 排槽價金之權利存在，被告卻以全部匯流排槽價金作為聲請假 扣押之金額，被告係故意或過失侵害原告使用遭被告假扣押之 1,132,616元工程款權利云云。查，就數量不足部分，固有台 灣高等法院105年度建上更（一）字第14號民事判決在卷可以 參考。然被告聲請假扣押保全債權之理由，為原告與被告間有 匯流排槽買賣安裝契約存在、被告當時已依約進貨到工地現場 且已進行安裝、原告無故拒不付款；原告與被告間確實存在債 權債務關係，而原告卻無故苛扣工程款，拒不給付，此有原告 所附之假扣押聲請狀（見本院卷第17頁）在卷，雖被告其後的 本案訴訟經台灣新北地方法院99年度建字第57號、台灣高等法 院101年度建上字第4號、最高法院105年度台上字第873號判決 、台灣高等法院105年度建上更（一）字第14號等民事判決， 確定被告一部勝訴、一部敗訴，但依該最終一部勝訴之民事確 定判決，可以認定被告於聲請假扣押時所主張之事實及所提之 證據，並非顯然會受敗訴之請求，尚難僅以確定判決認定之事 實（如實際工程施作[包括應施作給付之材料]情形與被告依契 約約定應負義務間的落差），即直接認定被告係以侵害原告工 程款權利之目的，本於侵權行為之故意或過失，而為本件假扣 押之聲請與執行。再者，依原告於本案訴訟中主張其已於99年 2月24日發文被告終止系爭契約等情（見本院卷第29頁第10 -11行），則被告縱有原告所主張並經原確定判決認定之給付 數量不足之情形，也是兩造間就是否應依系爭契約付款產生激 烈對立爭執所致，被告依系爭契約主張權利請求給付，即難以 認定係明顯誤解或錯誤解系爭契約，依前述㈠的說明，自難以 認定被告有侵害原告權利的侵權行為故意或過失。從而，原告 主張被告明知其不具有全部假扣押金額之請求權，卻以全部金 額為假扣押之聲請，認其故意或過失侵害原告之權利云云，容 有誤會，難以採取。 綜上所述，原告請求被告給付440,943元及自起訴狀繕本送達 翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由， 應予駁回。原告之訴已經駁回，假執行聲請已失依據，應併駁 回。 本件事證已臻明確，當事人其餘主張陳述及所提之證據，經審 酌後於本件判決結果無影響，故不逐一論述。 依民事訴訟法第78條定訴訟費用負擔如主文第2項。 中 華 民 國 108 年 1 月 18 日 臺北簡易庭 法 官 詹駿鴻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本庭（臺北市○○○路 ○ 段○○○ 巷○ 號）提出上訴狀。（須按他造當事人之人數附繕本 ）如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 108 年 1 月 18 日 書記官 翁挺育