臺灣高等法院民事
裁定 105年度上易字第1052號
反訴原告
即被
上訴人 春永盛室內裝修工程股份有限公司（原名春永盛工
程股份有限公司）
訴訟
代理人 陳鴻琪
律師
反訴被告
即
上訴人 曹宏茂
訴訟代理人 張宜斌律師
張祐齊律師
王琇慧律師
上列
當事人間請求
債務不履行損害賠償事件，反訴被告即上訴人
對於中華民國105年8月12日臺灣臺北地方法院104年度建字第382
號第一審判決提起上訴，
反訴原告即被上訴人於本院提起反訴，
本院裁定如下：
主 文
反訴
駁回。
反訴
訴訟費用由反訴原告負擔。
理 由
一、
按「提起反訴，
非經
他造同意，不得為之。但有下列各款情
形之一者，不在此限：於某
法律關係之成立
與否有爭執，
而本訴
裁判應以該
法律關係為據，並請求確定其關係者。
就同一
訴訟標的有提起反訴之利益者。就主張抵銷之請求
尚有餘額部分，有提起反訴之利益者」，民事訴訟法第446
條第2項定有明文。又所謂於某法律關係之成立與否有爭執
，而本訴裁判應以該法律關係為據，並請求確定其關係者，
係指提起中間
確認之訴；而所謂就同一訴訟標的有提起反訴
之利益者，係指訴訟標的同一，且不延滯訴訟及妨害他造之
防禦，對於當事人間紛爭之一次解決及訴訟經濟有利之情形
而言（最高法院92年度台抗字第649號裁定意旨
參照）。
二、
本件反訴被告即上訴人（下稱反訴被告）提起本件訴訟，係
主張其委由反訴原告即被上訴人（下稱反訴原告）
承攬施作
其所有門牌號碼新北市○○區○○路0段000巷00弄0號房屋
之室內裝潢工程（下稱
系爭工程），簽有室內裝潢工程合約
書（下稱系爭契約），並已給付反訴原告工程款新臺幣（下
同）132萬元，
嗣因可歸責於反訴原告之事由，致系爭工程
未於約定完工日前完工，而依系爭契約第9條第1項約定及
民
法第179條規定，請求反訴原告給付逾期
違約金及溢領工程
價款合計110萬9,662元，及自
起訴狀繕本送達
翌日起加計法
定
遲延利息等語。反訴原告於本院提起反訴，主張系爭工程
之延宕，係因反訴被告履次變更設計，並拒絕其依原設計繼
續施工，其自得依系爭契約第9條第2項、第10條第2項之約
定及民法第491條第1、2項規定，反訴請求反訴被告給付業
主遲延罰款、已備妥尚未施作之材料價值、未完成工程之預
期利潤及設計費用等，其反訴聲明為：反訴被告應給付反訴
原告43萬6,490元，及自反訴起訴狀繕本送達之翌日起至清
償日止，
按年息5％計算之利息。
三、
經查，反訴之訴訟標的為
承攬人對定作人關於遲延罰款、材
料價值、預期利潤及設計費用之
請求權，與本訴之訴訟標的
為系爭契約違約金之請求權與
不當得利請求權，二者之訴訟
標的不相同。且反訴並非本訴請求前提法律關係之中間確認
之訴，自亦無某法律關係之成立與否有爭執，而本訴裁判應
以該法律關係為據，並請求確定其關係之情形。至反訴原告
雖於本訴原審訴訟程序中主張其尚有
上開債權可資抵銷，
惟
縱然反訴原告與反訴被告本訴請求之金額110萬9,662元為相
互抵銷後，亦無剩餘款項可得請求，非屬就本訴主張抵銷之
請求尚有餘額所為之請求。且反訴原告係於本院
準備程序終
結後始行提起，反訴被告於
言詞辯論期日當庭表示不同意（
見本院卷第128頁正背面），且反訴原告提起本件反訴
顯有
延滯訴訟
之虞，而無提起反訴之利益，
依首揭說明，反訴原
告提起本件反訴，自屬不合法，應予駁回。
四、據上論結，本件反訴為不合法，依民事訴訟法第463條、第
249條第1項第6款、第95條、第78條，裁定如主文。
中 華 民 國 107 年 1 月 10 日
民事第二十二庭
審判長法 官 張靜女
法 官 曾部倫
法 官 丁蓓蓓
正本係照原本作成。
不得抗告。
中 華 民 國 107 年 1 月 10 日
書記官 陳思云