臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　105年度重上字第354號 上　訴　人　宏泰電工股份有限公司 法定代理人　陳世怡 訴訟代理人　周燦雄律師 　　　　　　蔡炳楠律師 　　　　　　黃敏綺律師 　　　　　　陳尹章律師 　　　　　　楊富勝律師 被　　　告　德商司迪康技術服務有限公司台灣分公司 法定代理人　尼爾斯 　　　　　　廖惠恩 訴訟代理人　張菀萱律師 複　代理人　李盈佳律師 上列當事人間撤銷仲裁判斷事件，上訴人對於中華民國105年3月 11日臺灣臺北地方法院104年度仲訴字第6號第一審判決提起上訴 ，本院於105年9月20日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序方面 上訴人法定代理人原為潘武雄，嗣於民國（下同）105年7月間 變更為陳世怡，有其公司變更登記資料可按，並具狀聲明承受 訴訟（見本院卷第236至241頁），核無不合，應予准許。 按提起撤銷仲裁判斷之訴，應於判斷書交付或送達之日起，30 日之不變期間內為之。仲裁法第41條第2項前段定有明文。查 本件兩造間因上訴人前向被上訴人分包業主鹿威風力發電股份 有限公司（下稱鹿威公司）交被上訴人統包承攬之「彰化縣彰 濱工業區鹿港風力發電廠」工程（合約名稱：T11N-CHANGBIN &T11S-LUGANG WIND FARM，下稱鹿港風力發電廠統包工程）中 之「161及25仟伏線路工程」（次承攬合約編號：T11-F02，下 稱系爭工程）發生履約爭議，被上訴人聲請仲裁，經中華民國 仲裁協會（下稱仲裁協會）於民國（下同）104年9月23日作成 103年度仲聲仁字第56號仲裁判斷書（下稱系爭仲裁判斷）， 上訴人於104年10月2日收受該仲裁判斷書後，認系爭仲裁判斷 有仲裁法第40條第1項第1款所定違反同法第38條第1項第2款及 同法第40條第1項第3、5款事由，於104年10月30日向原法院提 起本件撤銷仲裁判斷之訴，有該起訴狀可按（見原審卷㈠第3 頁），並經本院調閱前述仲裁判斷卷宗核閱無訛，是其提起本 件訴訟未逾法定30日不變期間，核無不合（至原審為上訴人敗 訴之判決，上訴人上訴本院審理後，另追加依仲裁法第40條第 1項第1款所定違反同法第38條第1項第1款之事由，訴請撤銷系 爭仲裁判斷，已逾前述法定不變期間，難認合法，另以裁定駁 回），合先敘明。 貳、實體方面 上訴人主張：兩造就系爭工程於95年12月14日簽訂工程契約（ 下稱系爭契約），嗣自97年1月起因25仟伏線路部分發生跳電 事故，遲未結案。被上訴人於103年8月22日就前述履約爭議向 仲裁協會聲請仲裁，並於程序中曾為聲明擴張及減縮，最終請 求伊應給付其新臺幣（下同）5,377萬0,855元（即代墊修補費 用440萬8,791元、營業損失3,833萬7,064元及逾期罰款2,205 萬元，再扣除伊之工程尾款1,102萬5,000元後差額），嗣系爭 仲裁判斷，判定伊應給付被上訴人3,344萬9,841元本息。惟： ㈠系爭仲裁判斷有關「電纜發生爆炸事故之原因、範圍、震江 公司測試報告的證據能力及證明力」爭點，兩造並未就彼等前 為求結案於102年3月19日、6月10日所為條件磋商之會議記錄 為陳述及辯論，系爭仲裁判斷卻未附任何理由說明，逕依該會 議記錄作成伊使用自製壓接套管係電纜爆炸事故原因之判斷， 並棄前述震江公司測試報告重要證據未論述；另有關「因電纜 爆炸，停止供電時段，台電有無向聲請人（即被上訴人）求償 ？聲請人有何損失？」部分，兩造未就「鹿威公司是否（因） 跳電事故受有損失？該公司是否因而向被上訴人索賠致被上訴 人受有損失？」為陳述及辯論，卻實質判斷此為被上訴人之損 失；再有關「聲請人各項請求之請求權依據及請求金額單據或 證據」部分，僅依系爭契約第7.3.1條規定，作成伊應予賠償 之判斷，卻未附任何理由及說明何以無該條但書規定之適用， 就伊與有過失及違約金酌減等抗辯亦完全不置可否。此均構成 仲裁法第38條第2款「仲裁判斷書應附理由而未附」之瑕疵， 有同法第40條第1項第1款規定之事由。㈡又系爭仲裁判斷有關 「電纜發生爆炸事故之原因及範圍」部分，逕以前述會議記錄 作成電纜爆炸事故原因之判斷；另「時效的起算？」部分，逕 以兩造均未主張之修補費用發票日期起算10年；再「系爭工程 是否已實質完工？」部分獨創「實質使用」法律用語，認與實 質完工不同，前述判斷卻均未使兩造於程序中就之為意見陳述 及辯論，亦有仲裁法第40條第1項第3款之事由。㈢系爭仲裁判 斷之主任仲裁人古嘉諄律師、仲裁人顏玉明教授，與被上訴人 之仲裁代理人李盈佳律師曾有僱傭或同事關係，客觀上有不能 獨立、公正執行職務之虞，渠等卻違反仲裁法第15條第2項第3 、4款規定未盡告知義務，嗣作成前述㈠㈡各節顯偏頗於被上 訴人，並違反法令、悖於經驗法則，足以影響結果之判斷，亦 有同法第40條第1項第5款規定之事由。為此，依前述規定提起 本件訴訟，訴請撤銷系爭仲裁判斷。原審為上訴人敗訴之判決 。上訴人聲明不服，提起上訴，並上訴聲明：㈠原判決廢棄。 ㈡系爭仲裁判斷應予撤銷。 被上訴人則以：系爭仲裁判斷已就所涉履約爭議，分於判斷書 就程序、實體部分為判斷，並記載兩造攻防及仲裁庭得心證之 理由，縱認理由有所不備，亦與仲裁法第38條第2款規定有別 。系爭仲裁程序歷經13次仲裁詢問會議，上訴人提出15份答辯 書狀、29個附表、59份證物，並經合法通知，給予充分陳述意 見之程序保障，仲裁庭認兩造陳述內容已達可為判斷之程度， 始辯論終結作成系爭仲裁判斷，縱上訴人認其言有未盡，亦與 同法第40條第1項第3款所定事由有間。再同法第15條1項第3款 僅規範「仲裁人」與「當事人之代理人」間現有或曾有僱傭或 代理關係需為告知，仲裁人間並無此適用，且前開義務縱有違 反，仍須因此顯有偏頗且足以影響判斷結果，始足當之。李盈 佳律師雖曾因任實習及實任律師，而於96年起與古嘉諄律師、 顏玉明教授在同一法律事務所曾有僱傭或共事關係，然並無直 接或協辦關係，97年3月即離職留學美國，未再與該事務所或 古律師有何合作或接觸；且上訴人於系爭仲裁判斷選任之代理 人周燦雄律師、仲裁人張迺良律師，分因擔任特定基金會或律 師公會、仲裁協會之職務關係，而彼此或與顏玉明教授、古嘉 諄律師間有所關聯，當無偏頗獨厚於伊之可能。上訴人指述各 節，純屬仲裁庭解釋契約、適用法律是否妥適問題，且伊於仲 裁程序確盡力並充分舉證，實難認係因仲裁人偏頗，始獲系爭 仲裁判斷之結果，亦難認有仲裁法第40條第1項第5款所定之情 事，故其訴請撤銷系爭仲裁判斷，均無理由等語，資為抗辯。 並答辯聲明：上訴駁回。 兩造不爭執之事項（見本院卷第7頁反面至第8頁、第141頁反 面）： ㈠鹿威公司向經濟部能源局申請建造「彰化縣彰濱工業區鹿港風 力發電廠」，由被上訴人統包承攬該工程，其並將系爭工程分 包上訴人，於95年12月14日簽訂系爭契約，有該契約及譯文可 稽（見原審卷㈠第15至95頁）。 ㈡系爭工程因25仟伏線路部分自97年1月起發生跳電事故而未能 結案，被上訴人於103年8月22日以上訴人為相對人，向仲裁協 會聲請仲裁，原請求仲裁之標的金額為1億1,739萬3,228元（ 含更換電纜費用6,470萬2,170元、代墊修補費用407萬3,518元 、營業損失3,759萬2,540元及逾期賠款2,205萬元，扣除上訴 人得請求之工程尾款1,102萬5,000元後差額），有該仲裁聲請 書可稽（見原審卷㈡第69至82頁、本院卷第93至106頁）。 ㈢被上訴人於103年9月2日選定顏玉明教授為仲裁人，上訴人於 103年9月26日選定張迺良律師為仲裁人，後由渠兩人於103年 11月10日選定古嘉諄律師為主任仲裁人，有該主任仲裁人共推 書（含主任仲裁人同意書）、被上訴人仲裁人選定書可稽（見 原審卷㈠第321至322頁反面、卷㈢第121至123、126至128頁） ，並經本院調取系爭仲裁判斷卷宗核閱無訛。 ㈣被上訴人曾於104年5月18日擴張仲裁標的金額，請求給付更換 電纜費用8,400萬元、代墊修補費用440萬8,791元、營業損失3 ,833萬7,064元及逾期罰款2,205萬元，扣除上訴人得請求之工 程尾款1,102萬5,000元，核計應給付1億3,777萬5,855元之仲 裁聲請。嗣於104年8月7日第12次仲裁詢問會中撤回給付更換 電纜費用8,400萬元之請求，並縮減聲明為5,377萬0,855元， 上訴人以104年8月13日書狀（收狀日為同年月14日）同意被上 訴人撤回。系爭仲裁案件經召開13次仲裁詢問會議，經仲裁庭 於104年8月20日宣示辦論終結，同年9月交付仲裁判斷主文及 判斷書，有被上訴人104年6月23日仲裁言詞辯論意旨書、收狀 日104年8月14日之上訴人仲裁言詞辯論意旨補充㈤書、系爭仲 裁判斷事件第1、5、6至8至13次詢問會筆錄可稽（見原審卷㈠ 第246至320、327至359頁反面、卷㈡第83至119、136至142頁 、卷㈢第129至152頁反面，本院卷第107至139頁反面），並經 本院調取系爭仲裁判斷卷宗核閱無訛。 ㈤仲裁協會於104年9月29日作成系爭仲裁判斷，判定上訴人應給 付被上訴人3,344萬9,841元及自103年8月29日起至清償日止， 按年息5％計算之利息，有該仲裁判斷書可稽（見原審卷㈠第9 6至245頁）。 ㈥被上訴人於系爭仲裁判斷事件之複代理人李盈佳律師，自96年 1月於寰瀛法律事務所任實習律師，96年12月間實習期滿後完 成律師職前訓練為實任律師，但未登錄法院及律師公會，至97 年3月間離職；主任仲裁人古嘉諄則自86年起迄今均為前開法 律事務所之主持律師，有其任職之法律事務所網路資料可稽（ 見原審卷㈠第323、324頁）。 ㈦上訴人於系爭仲裁判斷事件選任之仲裁人張迺良律師，與其於 該事件委任之代理人周燦雄律師，曾分別擔任黃尚權文教基金 會之第8屆董事長與董事，有該基金會第8屆董事資料可稽（見 原審卷㈡第64頁）。 ㈧系爭仲裁判斷之主任仲裁人及仲裁人古嘉諄、張迺良律師，於 79至82年間曾分別任臺北律師公會第19屆之總幹事、理事職務 ；91年3月7日至97年3月12日期間均擔任仲裁協會之理事，有 該律師公會歷屆理監事資料、仲裁協會理事資料可稽（見原審 卷㈡第65至67反面）。 查上訴人主張系爭仲裁判斷有仲裁法第40條第1項第1款所定違 反同法第38條第1項第2款，及同法第40條第1項第3、5款之瑕 疵，據此提起撤銷仲裁判斷之訴，為被上訴人所否認，並以前 揭情詞置辯。是本件爭點為：㈠系爭仲裁判斷有無仲裁法第40 條第1項第1款所定存有同法第38條第1項第2款「仲裁判斷書應 附理由而未附理由」之撤銷仲裁判斷事由？㈡系爭仲裁判斷有 無仲裁法第40條第1項第3款所定「仲裁庭於詢問終結前未使當 事人陳述」之撤銷仲裁判斷事由？㈢系爭仲裁判斷有無仲裁法 第40條第1項第5款所定「仲裁人違反仲裁法第15條第2項所定 之告知義務而顯有偏頗」之撤銷仲裁判斷事由？爰析述如下： 有關系爭仲裁判斷書是否有「應附理由而未附理由」部分： ㈠按仲裁法第38條第2款所稱「仲裁判斷書應附理由而未附者」 ，係指仲裁判斷書於當事人未依同法第33條第2項第5款但書約 定無庸記載理由時，就聲請仲裁標的之判斷應附理由而完全未 附理由之情形而言，此與民事訴訟法第469條第6款所定判決不 備理由或理由矛盾為當然違背法令者，不盡相同。倘仲裁判斷 書已附具理由，縱不完備，亦僅屬其判斷之理由未盡，尚與該 條款所謂仲裁判斷應附理由而未附者有間，自不得據以提起撤 銷仲裁判斷之訴。又撤銷仲裁判斷之訴，並非就原仲裁程序再 為審判，法院應僅就原仲裁判斷是否具有仲裁法第40條第1項 所列各款情事，加以審查，至於原仲裁判斷所持之法律見解及 對於實體內容之判斷是否妥適，則為仲裁人之權限，自非法院 所得過問（最高法院101年度臺上字第1534、1995號裁判意旨 參照）。 ㈡本件被上訴人前以上訴人分包承作系爭工程，因施工品質不良 、使用物料品質瑕疵，致該工程發生多次爆炸跳電事故，造成 系爭工程未能完成全線驗收結算程序，故得向上訴人請求更換 測試結果顯示劣化之電纜費用、歷次跳電事故支出之代履行費 用、迄未完成工作之逾期罰款、業主營業損失，經伊以103年6 月13日存證信函通知上訴人，亦未獲置理，故依系爭契約第11 .2之仲裁協議條款，就前述履約爭議，向仲裁協會聲請系爭仲 裁判斷事件（見原審卷㈠第103頁、卷㈡第69至82頁、本院卷 第93至106頁），原請求標的金額為1億1,739萬3,228元（含更 換電纜費用6,470萬2,170元、代墊修補費用407萬3,518元、營 業損失3,759萬2,540元及逾期賠款2,205萬元，扣除上訴人得 請求之工程尾款1,102萬5,000元後差額）；104年5月18日擴張 金額為請求給付更換電纜費用8,400萬元、代墊修補費用440萬 8,791元、營業損失3,833萬7,064元及逾期罰款2,205萬元，扣 除前述工程尾款，尚應給付1億3,777萬5,855元；嗣於104年8 月間撤回給付更換電纜費用8,400萬元之請求，縮減聲明為5,3 77萬0,855元，並經上訴人書面同意該撤回，詳如前述不爭執 事項㈠㈡㈣所載。又系爭仲裁程序中，仲裁庭於104年6月29日 召開之第8次詢問會中表示，本件仲裁判斷不會如民事訴訟法 規定整理爭執及不爭執事項，故僅提出大概的爭點為：「系 爭契約的性質？相對人（即上訴人）施作的範圍？時效的起算 ？電纜發生爆炸事故之原因？範圍？震江公司測試報告的證 據能力及證明力？三位證人陳述的證據力？系爭工程是否已 實質完工？系爭工程何時開始對台電供電？聲請人（即被上訴 人）對台電供電之售電收入為何？因電纜爆炸，停止供電時段 ，台電有無向聲請人求償？聲請人有何損失？聲請人請求給 付各項目之請求權依據，及請求金額之單據或證據？相對人 主張抵銷之依據，及抵銷金額之單據或證據？」等，並表示若 希望增加辯論項目均可再提出（見原審卷㈠第267頁）；嗣合 計召開共13次仲裁詢問會議後，於104年8月20日宣示辯論終結 ，並於同年9月23日作成系爭仲裁判斷。其仲裁判斷書「判斷 理由」欄除分就程序、實體為論述，並於實體部分按：「系 爭契約性質、時效及請求權基礎權等三項」、「系爭工程發 生電纜爆炸事故原因」、「系爭工程是否已實質完工」、「 （判斷書誤載為）聲請人請求相對人給付『代墊修補費用 440萬8,791元』、『逾期罰款2,205萬元』、『業主營業損失 3,833萬7,064元』，有無理由」等大項，分別交代其認定理由 ，有該仲裁判斷書可稽（見原審卷㈠第229至243頁）。 ㈢上訴人雖主張：有關系爭工程「電纜發生爆炸事故之原因、範 圍、震江公司測試報告的證據能力及證明力」爭點，兩造並未 就彼等前為求結案於102年3月19日、6月10日所為條件磋商之 會議記錄為陳述及辯論，系爭仲裁判斷卻未附任何理由說明， 逕依該會議記錄作成伊使用自製壓接套管係電纜爆炸事故原因 之判斷，棄前述震江公司測試報告此重要證據未論述；另有關 「因電纜爆炸，停止供電時段，台電有無向聲請人（即被上訴 人）求償？聲請人有何損失？」部分，兩造未就「鹿威公司是 否（因）跳電事故受有損失？該公司是否因而向被上訴人索賠 致被上訴人受有損失？」為陳述及辯論，系爭仲裁判斷卻實質 判斷此為被上訴人之損失；再有關「聲請人各項請求之請求權 依據及請求金額單據或證據」部分，系爭仲裁判斷僅依系爭契 約第7.3.1條規定，作成伊應予賠償之判斷，卻未附任何理由 說明及何以無該條但書規定適用，且就伊所為與有過失及違約 金酌減等抗辯，亦完全不置可否，已構成仲裁法第38條第2款 所定「仲裁判斷書應附理由而未附」情事云云（見本院卷第24 2頁反面至第243頁、第304頁反面至第305頁反面）。 ㈣惟查： ⒈觀之前述仲裁判斷實體理由項次「系爭工程發生電纜爆炸事 故原因」部分，業載明經仲裁庭闡明，並經被上訴人確認其主 張系爭工程發生電纜爆炸事故之唯一原因，係因相對人違約使 用自製壓接套管（104年7月17日第9次詢問會議記錄第19頁） ；上訴人則認震江公司所為檢測僅測試電纜是否老化，並未對 爆炸事故原因做出認定，故不足為憑。而仲裁庭首先審認系爭 契約工程報價單已備註其所使用之接續匣廠牌為「3M、Rayche m」，故上訴人所為給付應符合上開廠牌原廠製品，且依系爭 契約施工規範相關規定，上訴人亦應使用該廠牌製造之壓接套 管及配件進行施作，而依證人蔡閔丞之證述，可知上訴人係使 用亞芙公司自製之壓接套管，且上訴人未能證明曾就此向被上 訴人申請替代，復審酌兩造於跳電事故發生後往來文件、102 年3月19日及6月10日兩次協商會議等資料，綜合認定系爭工程 發生電纜爆炸事故原因，係與上訴人未依約使用原廠壓接套管 之接續匣有關（見原審卷㈠第232頁反面至235頁反面），足見 系爭仲裁判斷就此節所為認定，並無上訴人所稱應附理由而未 附理由之實，縱前開理由中未論及震江公司測試報告結果是否 可採（況上訴人於該事件亦主張震江公司所為檢測，並未對爆 炸事故原因做出認定而不足採，見原審卷㈠第348頁反面）， 亦屬理由不完備，非未附理由。 ⒉再觀之前述仲裁判斷實體理由項次（判斷書誤載為）「聲 請人請求相對人給付『代墊修補費用440萬8,791元』、『逾期 罰款2,205萬元』、『業主營業損失3,833萬7,064元』，有無 理由」部分，亦分別敘明經仲裁庭審酌：被上訴人提出之修繕 代墊費用發票正本、賠付業主鹿威公司資料、兩造102年3月19 日協商會議協商內容，認被上訴人請求上訴人給付搶修代墊費 及測試費用合計400萬7,992元，核屬有理；依系爭契約第1.1 條「實質完工」之定義，上訴人迄未依據契約提出相關給付， 故未達實質竣工條件，而應依約課以逾期違約金，並審酌系爭 工程之分段履約情形，及曾發生47次因接續匣跳電爆炸，其中 上訴人自行修繕22次，另25次由被上訴人自行僱工修繕增加其 負擔等情狀，認被上訴人請求之逾期違約金過高，而應酌減為 原約定數額之半數，即1,102萬5,000元；另被上訴人確因業主 鹿威公司遭受營業損失而被究責，並已向該公司賠付在案，且 電纜跳電爆炸必有停機及停止供電事實，被上訴人已證明其損 害事實，僅其數額不能證明或證明顯有重大困難，故依仲裁法 第19條規定準用民事訴訟法第222條第2項規定，審酌停電等相 關資料，認定有關業主營業損失數額為2,889萬0,599元，並得 依系爭契約第7.3.1條規定向上訴人求償（見原審卷㈠第238至 243頁）。前述有關業主鹿威公司營業損失部分，業經被上訴 人於仲裁程序中為陳述及主張，上訴人亦表示已於書狀中就此 為回應（見原審卷㈠第349至358頁）。足見系爭仲裁判斷就此 節所為認定，並無上訴人所稱應附理由而未附理由之實。縱前 述仲裁程序整理之概要爭點有「因電纜爆炸，停止供電時段， 台電有無向聲請人（即被上訴人）求償？聲請人有何損失？」 等文字，然其後續程序本非不得隨兩造抗辯及補充內容，而適 度調整。而被上訴人就其求償項目及計算方式確曾論及前述業 主鹿威公司營業損失及其賠付事實，上訴人就此亦曾表示意見 ，實難謂仲裁庭據此加以審認，有何判斷書應附理由而未附理 由之事。至上訴人雖曾抗辯違約金應予酌減，並主張被上訴人 知其使用自製套管而有過失，不得適用系爭契約第7.3.1條規 定求償（見原審卷㈠第345頁反面），然系爭仲裁判斷已於前 述實體理由項次認定前述電纜爆炸事故，係因上訴人未依約 使用原廠壓接套管之接續匣所致，且上訴人未曾依約向被上訴 人申請替代使用（見原審卷㈠第234、235頁正反面），始進而 於項次有關業主營業損失部分，認定被上訴人得依前述契約 規定求償，縱其理由未明確敘述認本件無該條但書（即如因被 上訴人違反次承攬契約，或因被上訴人或客戶之過失所造成之 範圍內，不在此限，見原審卷㈠第240頁反面）或與有過失規 定之適用，亦僅屬理由不備，難謂已構成「應附理由而未附理 由」，亦堪認定。 ⒊綜上說明，堪認上訴人所執上情，均核與仲裁法第38條第2款 所稱「判斷書應附理由而未附理由」之情事不符，則其據此訴 請撤銷系爭仲裁判斷，並無理由。 有關系爭仲裁判斷有無「仲裁庭於詢問終結前未使當事人陳述 」部分？ ㈠按仲裁法第40條第1項第3款前段規定，仲裁庭於詢問終結前未 使當事人陳述，係指仲裁庭就其形成判斷之事實及證據未使當 事人陳述而言。如當事人已接受仲裁庭合法通知，且於仲裁程 序中有陳述之機會，而仲裁庭認其陳述內容已達於可為判斷之 程度而作成仲裁判斷者，縱當事人言有未盡，亦難謂「仲裁庭 於詢問終結前未使當事人陳述」，且撤銷仲裁判斷之訴，並非 就原仲裁程序更為審判，法院僅應就原仲裁判斷是否具有仲裁 法第40條第1項各款所列情事加以審查，原仲裁判斷持如何之 法律見解及實體內容如何判斷，為仲裁庭之權限，非法院所得 過問（最高法院99年度臺上字第1007號裁判意旨參照）。 ㈡查系爭仲裁判斷之仲裁庭曾於104年6月29日召開之第8次詢問 會中，協同兩造整理而提出含系爭契約的性質、上訴人施作的 範圍及時效的起算…等前述五大項概要爭點，並表示可再為補 充，嗣經合計召開13次之仲裁詢問會議後，始宣示辯論終結， 並作成系爭仲裁判斷，其實體理由按：「系爭契約性質、時 效及請求權基礎權等三項」、「系爭工程發生電纜爆炸事故 原因」、「系爭工程是否已實質完工」、「（判斷書誤載 為）聲請人請求相對人給付『代墊修補費用440萬8,791元』 、『逾期罰款2,205萬元』、『業主營業損失3,833萬7,064元 』，有無理由」等大項交代其認定理由，業如前述。上訴人雖 主張系爭仲裁判斷有關「電纜發生爆炸事故之原因及範圍」部 分，逕以前述會議記錄作成電纜爆炸事故原因之判斷；有關「 時效的起算？」部分，逕以兩造均未主張之修補費用發票日期 起算10年；另有關「系爭工程是否已實質完工？」獨創「實質 使用」法律用語，認此與實質完工不同，前述各判斷卻均未使 兩造於仲裁程序中就之為意見陳述及辯論，而有前開仲裁法第 40條第1項第3款所定情事云云。 ㈢然查： ⒈觀之前述仲裁判斷實體理由，其項次「系爭契約性質、時效 及請求權」部分，敘明被上訴人主張系爭契約為製造物供給契 約、上訴人則主張系爭契約純為承攬契約（因此產生時效爭議 ），仲裁庭認定被上訴人與業主鹿威公司的合約主要是針對彰 濱風場及鹿港風場，除風機設備外，包括風機的基礎建設、線 路的建置、開關場的建置等等，屬統包的工程，其再將含系爭 工程在內之統包工程分包給相關承包商，上訴人並將系爭契約 除電纜以外之材料及工作均交昕盛公司承作。觀諸系爭契約約 定之工作範圍，上訴人應設計、供應、安裝161KV及25KV之管 線，並應擔保設計及工作的合適性，參酌其所列最高法院判決 意旨及說明，足見系爭契約屬承攬及買賣混合契約性質之製造 物供給契約。是依民法第449條、第501條規定，有關建築物或 其他土地上之工作物之工作或為此等工作物之重大修繕者，法 定期限為5年，且得以契約加長，但不得減短。兩造已於系爭 契約內就系爭工程瑕疵責任期間，合意以契約約定（即系爭契 約第8.8.2條、第8.8.3條及參酌系爭契約內之次承攬合約條款 8.8.3）加長為10年，依民法第501條規定可認合法，是本件縱 以被上訴人所舉發票日期計算，其所為本件仲裁聲請仍在該時 效期間（見原審卷㈠第229至232頁反面）；項次「系爭工程 發生電纜爆炸事故原因」部分，敘明依系爭契約工程報價單及 施工規範相關規定，上訴人應使用已特定廠牌原廠製造之接續 匣、壓接套管及配件進行施作，卻未經向被上訴人申請以他公 司自製壓接套管施作，並審酌兩造於跳電事故發生後往來文件 、102年3月19日及6月10日協商會議等資料，可認系爭工程發 生電纜爆炸事故原因，與上訴人未依約使用原廠壓接套管之接 續匣有關（見原審卷㈠第232頁反面至235頁反面）；項次「 系爭工程是否已實質完工」，敘明系爭契約第1章第1.1條已就 「實質竣工」有定義與解釋規定，而系爭契約約定其工作分6 階段完成，最終第6階段應於96年1月31日前完成全部工程電纜 鋪設及測試，且須達實質竣工之程度；如未能於所定應實質竣 工之日，使工作或個別階段達到實質竣工，並應自前述應實質 竣工日起計付逾期罰款，及其詳細計算方式；另該契約「次承 攬合約條款」第1.1條約定被上訴人得於驗收前提前使用工作 ，且該使用行為不構成驗收。本件上訴人未能提出或舉證證明 已向被上訴人申辦驗收、取得驗收證明、提出及交付合於前述 實質竣工定義要求之實質竣工測試報告予被上訴人，而前述契 約定有使用行為不構成驗收之條款，締約前即預見當事人有就 某部分先行使用之可能，可以「部分交付」方式，於給付該部 分報酬先行享受部分工作之使用利益，此即為「實質使用」， 與實質完工為不同概念，故系爭工程雖有實質使用事實，但未 符合契約約定實質竣工及驗收要件，上訴人主張系爭工程已實 質竣工，尚非可採（見原審卷㈠第235頁反面至238頁）等語明 確。 ⒉而系爭仲裁判斷程序中，仲裁庭先後召開13次詢問會，兩造均 受合法通知，自行或委任代理人以言詞及書狀於前述詢問會為 陳述，上訴人並提出仲裁答辯書、仲裁答辯二～六書、仲裁證 據調查聲請書、仲裁言詞辯論意旨書及辯論意旨補充一～六書 等多份書狀陳述其意見，業據本院調閱系爭仲裁判斷卷宗核閱 屬實。依前述103年6月29日第8次詢問會，仲裁庭協助整理含 系爭契約的性質、上訴人施作的範圍及時效的起算…等前述五 大項概要爭點，並進行辯論。被上訴人就該時效爭點主張：「 依照聲證17，也就是兩造在102年6月10日，請仲裁庭看到『協 商項目』1.3部分，宏泰他們有特別提到：『有誠意就本案電 纜依測試結果進行更換』，在這個會議紀錄中我們可以看到宏 泰自己有承諾要進行電纜因為瑕疵所修復的工作，所以至少要 從102年6月10日開始起算15年。…因為這個事故所產生的不管 是修復費用或者是使得電纜劣化必須全部進行更換也好，也是 依照這個起算的...」，迄104年8月20第13次詢問會時被上訴 人仍主張系爭契約非單純之承攬（見原審卷㈠第267至277頁反 面、第346頁）；上訴人則表示「本工程合約還是一個單純的 承攬合約，因為聲請人（即被上訴人）所請求的是修補費用跟 更換電纜的費用，所以是屬於修補請求權的部分，依民法第51 4條是只有1年的請求權時效」，迄前述第13次詢問會仍主張本 件請求權應為1年短期時效，非被上訴人一再主張之製作物供 給契約而為15年時效（見原審卷㈠第279頁、第345頁反面）， 且兩造針對前述時效爭議至前述第13次詢問會仍互為攻防（見 原審卷㈠第345頁反面至第348頁）；另就該電纜發生爆炸事故 原因及震江公司報告部分，被上訴人於該第8次詢問會中表示 依照（即聲證16、17之102年3月19日及6月10日）之兩次會議 記錄，其實雙方就程序法上是達成一個證據契約…他（即上訴 人）必須按照檢測結果來換修」，迄前述第13次詢問會時被上 訴人仍主張該兩造會議時上訴人已承諾其尋找能夠執行此測試 公證單位代為執行，測試所需相關費用會列入本案結算扣除， 並主張依證人所述所以使用自製壓接套管是他認為交期來不及 ，這件事情上訴人也知道，明知契約有約定要交付原廠壓接套 管，卻不管還是做了等語（見原審卷㈠第279頁反面、第345頁 正反面、第359頁），而上訴人亦就該兩次會議及震江公司測 試報告是否可採等情為陳述，迄第13次詢問會時仍主張前述協 商會議所提意見或方案不能做為請求依據，當時兩造協商目的 主要去探討爆炸原因，前述報告無法看出爆炸原因，至多僅能 作為電纜劣化程度之參考（見原審卷㈠第281頁、第348頁反面 ）；再就系爭工程是否已實質完工部分，於第8次詢問會時被 上訴人表示：「實質竣工只能容許微小缺失，而且微小缺失不 影響工程現場的合理使用，不能立即修復，也不會影響這個階 段的使用…依照合約，實質竣工標準所需要做的測試，其實是 明列非常清楚，可是相對人（即上訴人）並沒有達到這樣的標 準。最後是他要提供相關的材料、文件、資訊，最後他要提供 保固保證，這是實質竣工標準。但是可以看得出來相對人就這 部分，測試他是沒有進行的，保固保證也從來沒有提出過，合 約有規定，當他要把這個工程交給我們的時候，有一個正式ac ceptance的動作，我們會發一個Acceptance Letter給他，但 是就這部分相對人也沒有辦法提出來，所以依照合約的規定， 我們認為是沒有達到實質竣工的標準…」等語（見原審卷㈠第 292頁），上訴人則表示：「…到仲裁庭之後，他（即被上訴 人）看合約的規定有這樣的約定，必須要完成這樣的測試報告 ，所以認為沒有實質完工，但是從以前案件發生到現在，一直 主張未實質完工的理由是因為接續匣爆炸，從來沒有提到是因 為沒有完成哪些測試」、「從定義1.1的部分，其實有揭露幾 個名詞…表示驗收跟實質完成是不同的概念」、「從這些名詞 定義再搭配附表3的這些項目，以及剛剛顏仲裁人所提到付款 的標準，我們可以看到每1期付款的，尤其從第4階段到第6階 段，都必須要有現場的測試，如果再搭配前面的名詞說明，變 成我們必須要實質完工進行測試，他才願意付款。因此，他們 在第4期、第5期都給了錢，甚至整體計畫已經達到實際可以營 運的狀態，他們也實際在運轉、在賺錢了，現在說我們沒有達 到實質完工，我們認為是他們刻意不配合我們辦理最後驗收程 序所導致的，並不是我們沒有完成」等語（見原審卷㈠第297 頁反面、第298頁反面頁）；另兩造於第10次詢問會亦此爭點 互為主張及答辯，有第10次詢問會會議紀錄在卷可憑（見原審 卷㈠第301頁反面至第306頁反面）。嗣於第13次詢問會終結前 ，仲裁庭亦曉諭兩造如有須提醒仲裁人者，應做最後補充陳述 ，最後亦再詢問兩造有無其他要補充說明，始宣示終結（見原 審卷㈠第345頁、第359頁反面）。依上所述，堪認仲裁庭經召 開13次之詢問會後，就前述爭點已給予兩造充分陳述之機會， 渠等亦各以書狀或言詞為陳述及答辯，始認渠等陳述內容已達 於可為判斷之程度，宣示辯論終結，繼而作成系爭仲裁判斷無 訛。 ⒊又前揭上訴人指摘仲裁庭之各節認定，其仲裁理由所引證據資 料，均屬系爭仲裁判斷之卷存證據（有關時效部分引用之修補 費用發票，業經被上訴人提呈為證即聲證43，上訴人於第13次 詢問會亦表示對該發票之形式真正不爭執，見原審卷㈠第330 頁反面、第331頁反面；另前揭兩次會議記錄即聲證16、17亦 經被上訴人提出為證，並經上訴人陳述意見，詳如前述），仲 裁庭自得審酌該卷內證據作成前述判斷，且其就時效、電纜爆 炸原因、系爭工程是否實質竣工等節，乃其本於職權為事實認 定、取捨證據並表示法律見解所為之判斷。依前開說明，撤銷 仲裁判斷之訴，非就原仲裁程序更為審判，故前述仲裁判斷所 持法律見解及實體內容判斷，非法院所得過問，縱當事人認其 就前述證據之認定及適用，猶言有未盡，仍難認屬仲裁法第40 條第1項第3款所稱「仲裁庭於詢問終結前未使當事人陳述」之 事。從而，上訴人據此訴請撤銷系爭仲裁判斷，亦無足採。 有關系爭仲裁判斷有無「仲裁人違反仲裁法第15條第2項所定 之告知義務而顯有偏頗」部分： ㈠按仲裁法第15條第2項規定，仲裁人有下列各款情形之一者， 應即告知當事人︰民事訴訟法第32條所定法官應自行迴避之 同一原因者。仲裁人與當事人間現有或曾有僱傭或代理關係 者。仲裁人與當事人之代理人或重要證人間現有或曾有僱傭 或代理關係者。有其他情形足使當事人認其有不能獨立、公 正執行職務之虞者，應即告知當事人。又仲裁人違反第15條第 2項所定之告知義務而顯有偏頗或被聲請迴避而仍參與仲裁者 ，當事人得對於他方提起撤銷仲裁判斷之訴。但以前述情形， 足以影響判斷之結果為限。同法第40條第1項第5款、第3項亦 規定甚明。惟87年6月24日修正公布之仲裁法第15條第2項及第 40條第1項、第3項立法意旨，固為確保仲裁制度之公信力，增 訂仲裁人之披露義務，及仲裁人違反告知義務而顯有偏頗為撤 銷仲裁判斷之事由，然仲裁制度設置之宗旨，乃在實現當事人 以程序自治而解決爭議，除非有明確之原因，自不宜輕易撤銷 仲裁判斷，是以仲裁人違反告知義務而顯有偏頗為由，訴請撤 銷仲裁判斷，除仲裁人違反告知義務外，須未告知之內容確有 應迴避事由之嚴重性而足以改變仲裁判斷結果，方得為之。 ㈡上訴人主張系爭仲裁判斷之主任仲裁人古嘉諄律師於103年11 月10日出具主任仲裁人同意書，聲明其無仲裁法第15條第2項 應迴避之情形，然其自86年起為「寰瀛法律事務所」主持律師 ，與被上訴人之仲裁代理人李盈佳律師曾有僱傭關係；再被上 訴人選任之仲裁人顏玉明教授亦曾任職前開法律事務所，則系 爭仲裁判斷有2/3之仲裁人，曾與李盈佳律師有僱傭或同事關 係，客觀上有不能獨立、公正執行職務之虞，渠等卻違反仲裁 法第15條第2項第3、4款規定未盡告知義務，致伊無從於仲裁 程序中異議、聲請迴避，嗣仲裁庭就前揭所涉時效、電纜 爆炸原因、震江公司測試報告、實質完工等等各節，作成顯偏 頗於被上訴人，並違反法令、悖於經驗法則，足以影響結果之 判斷，自有仲裁法第40條第1項第5款規定之情形云云。經查： ⒈被上訴人於103年9月2日選定顏玉明教授為仲裁人，上訴人於 同年月26日選定張迺良律師為仲裁人，後由渠兩人於同年11月 10日選定古嘉諄律師為主任仲裁人；被上訴人於系爭仲裁判斷 事件之複代理人李盈佳律師，自96年1月於寰瀛法律事務所任 實習律師，96年12月間實習期滿後完成律師職前訓練為實任律 師，但未登錄法院及律師公會，至97年3月間離職；主任仲裁 人古嘉諄自86年起迄今均為前開法律事務所之主持律師，如前 述不爭執事項㈢㈥所載。又仲裁法第15條第2項第3款所稱「仲 裁人與當事人之代理人間曾有僱傭關係」之代理人，非僅限於 當事人直接委任之代理人，應包含該代理人再委任之複代理人 在內，否則當事人即可透過輾轉複委任方式，規避前述告知義 務，核與前述仲裁法為確保仲裁制度之公信力，因此增訂仲裁 人之披露義務，及仲裁人違反告知義務而顯有偏頗為撤銷仲裁 判斷事由之立法目的有違，洵堪認定。是依上情，堪認系爭仲 裁判斷之主任仲裁人古嘉諄律師，與被上訴人之仲裁複代理人 李盈佳律師間，確曾存有前述條文第3款所稱之僱傭關係無訛 。然古嘉諄律師於前述時間出具主任仲裁人同意書，並未將李 盈佳律師前任職寰瀛法律事務所，而與之曾有僱傭關係乙事告 知（見原審卷㈠第321、322頁），有違反上揭告知義務，亦堪 認定。然依前開說明，非仲裁人一有違反告知義務情事，即可 認其顯有偏頗，仍須視未告知之內容確有應迴避事由之嚴重性 而足以改變仲裁判斷結果，始足當之。查，李盈佳律師自96年 1月於寰瀛法律事務所任實習律師，同年12月間實習期滿後完 成律師職前訓練為實任律師，但未登錄法院及律師公會，至97 年3月間離職，如前述不爭執事項㈥所載，足見李盈佳律師僅 任職該法律事務所約1年3個月，且多數任職時間為進行職前訓 練之實習律師，實習期滿約3個月即自該事務所離職，衡情尚 難認該事務所主持律師古嘉諄，僅因其前述任職情形，彼等間 即已存有相當情誼，而難期古嘉諄律師經兩造分別選定之仲裁 人共推為主任仲裁人，已不能公正執行其職務。故上訴人稱古 嘉諄律師既有違背前述告知義務之情事，即可認其顯有偏頗， 足以影響判斷之結果云云，並無足採。 ⒉再被上訴人選任之仲裁人顏玉明教授，雖亦曾於95至97年間任 職寰瀛法律事務所（見原審卷㈠第325頁、本院卷第269頁反面 ），而與系爭仲裁判斷之主任仲裁人古嘉諄律師曾有僱傭關係 ，然仲裁人彼此間是否現有或曾有前述關係，非仲裁法第15條 第2項第1至3款規定相繩範疇，而我國仲裁法立法時，既未規 定仲裁人間如存有此關係應為揭露，自難因此即認渠等間曾有 前述僱傭關係，已足使當事人認其有不能獨立、公正執行職務 之虞，而當然另有該條項第4款規定之適用。至顏玉明教授任 職寰瀛法律事務所期間，雖曾與李盈佳律師共事，然此非屬前 述規定所明列應告知之共事關係，究因何具體情事，已足使當 事人認顏玉明教授於系爭仲裁判斷事件中無法獨立、公正執行 職務，或有此之虞，並未見上訴人明確說明並舉證以實其說， 自難僅因此即認其已負仲裁法第15條第2項第4款之告知義務， 並有違背之情事。參諸上訴人於系爭仲裁判斷事件選任之仲裁 人張迺良律師，及上訴人於該事件委任之代理人周燦雄律師， 亦曾分別擔任黃尚權文教基金會之第8屆董事長與董事；另主 任仲裁人古嘉諄、仲裁人張迺良律師，於79至82年間曾分別任 臺北律師公會第19屆之總幹事、理事職務、91年3月7日至97年 3月12日期間均擔任仲裁協會之理事，各如前述不爭執事項㈦ ㈧所載，而該等共事關係亦未據上訴人主張應為揭露，則上訴 人以顏玉明與古嘉諄間、顏玉明與李盈佳間曾有僱傭或同事關 係，即足使當事人認彼等無法獨立、公正執行職務，或有此之 虞，核屬事後臆測之詞，亦無可採。 ⒊上訴人雖又稱：仲裁庭就前揭所涉時效、電纜爆炸原因、 震江公司測試報告、實質完工…等伊主張「應附理由而未附理 由」或「仲裁庭於詢問終結前未使當事人陳述」等部分，係作 成顯偏頗於被上訴人，並違反法令、悖於經驗法則之判斷，已 認有偏頗事實並足以影響結果云云。惟按，仲裁制度乃具有迅 速、經濟、專家判斷等特點，而不同於訴訟制度，凡具有各業 專門知識、信望素孚之公正人士俱得為仲裁人（仲裁法第6條 規定參照），其所為仲裁判斷應予尊重，故撤銷仲裁判斷之訴 ，並非就原仲裁程序再為審判，法院應僅就原仲裁判斷是否具 有仲裁法第40條第1項所列各款情事，加以審查，至於原仲裁 判斷所持之法律見解及對於實體內容之判斷是否妥適，則為仲 裁人之權限，非法院所得過問，已如前述，亦不允許以仲裁判 斷有不適用法規、或適用不當、或適用法規顯有錯誤等事由， 請求撤銷仲裁判斷（最高法院93年度臺上字第1690號判決意旨 參照）。縱認前述仲裁判斷所持法律見解及實體內容判斷，在 仲裁人已違反仲裁法第15條第2項規定告知義務時，因欲審認 仲裁人違反未告知之內容，是否確存在有應迴避事由之嚴重性 並足以改變仲裁判斷結果時，得參其仲裁判斷所持法律見解及 實體內容判斷併為審認，然此審查權限，亦應僅限於該法律見 解及實體內容，從形式觀之，即可獲致仲裁人顯然偏頗並足以 改變該仲裁判斷結果之結論時，始足當之；如其所持法律見解 或實體內容判斷是否可認允當、妥適，或部分理由是否難認已 臻完善而仍有不備，仍應認非屬法院所得實質審查。而系爭仲 裁判斷，並無上訴人所稱「應附理由而未附理由」，或「仲裁 庭於詢問終結前未使當事人陳述」之事實，業詳前述；且觀上 訴人指摘各節之仲裁判斷，其所載之實體理由（見原審卷㈠第 229至243頁，及本件理由所為摘要），並參酌系爭仲裁程 序之歷次詢問會議紀錄，從形式加以審查，實難逕認仲裁庭本 其權限，就兩造爭執之時效、電纜爆炸原因、系爭工程是否實 質竣工等等各節所為判斷，已足認其事實認定、取捨證據並表 示之法律見解，顯有偏頗被上訴人，並當然違反法令、悖於經 驗法則之事。且該仲裁判斷理由敘明系爭契約應屬承攬及買賣 混合契約性質之製造物供給契約，依民法第449條、第501條規 定，其工作或重大修繕期間，法定期限5年，並仍得以契約加 長，準此，兩造於系爭契約內就系爭工程瑕疵責任期間合意加 長為10年，該仲裁聲請依被上訴人所舉發票日期計算，仍在該 期間內（見原審卷㈠第229至232頁反面）；又系爭契約第1章 第1.1條已就「實質竣工」有定義與解釋規定，其工作約定分 段完成，且系爭契約之「次承攬合約條款」第1.1條約定被上 訴人得於驗收前提前使用工作，該使用行為不構成驗收。上訴 人未能提出或舉證證明已向被上訴人申辦驗收、取得驗收證明 、提出及交付合於前述實質竣工定義要求之實質竣工測試報告 予被上訴人，且因前述契約條款，其工作得部分交付、先行使 用（即實質使用）之可能，故系爭工程雖有實質使用事實，但 未符合契約約定實質竣工及驗收要件，上訴人主張系爭工程已 實質竣工，尚非可採（見原審卷㈠第235頁反面至238頁）；依 系爭契約第1.1條「實質完工」之定義，上訴人迄未依據契約 提出相關給付，故未達實質竣工條件，而應依約課以逾期違約 金，並審酌系爭工程之分段履約情形，及上訴人有多次自行修 繕等情狀，認被上訴人請求之逾期違約金過高，應酌減為原約 定數額半數（見原審卷㈠第238至243頁），均詳前所述。是上 訴人雖舉仲裁人所為之著作，逕認前述仲裁判斷所持法律見解 或事實認定，與渠等於著作所為見解表示有異，即可認顯有偏 頗云云（見本院卷第249至255頁），未慮及個案事實及約定條 款等差異，而於個案事實容有認定事實、解釋契約不同之差異 ，自難為採。 ⒋至被上訴人就系爭工程履約爭議提付仲裁時，雖原曾請求更換 電纜費用6,470萬2,170元、嗣擴張為8,400萬元，後於104年8 月7日第12次仲裁詢問會中撤回給付更換電纜費用8,400萬元之 請求，並獲上訴人同意其撤回，亦如前述不爭執事項㈡㈣所載 。上訴人雖稱此係因仲裁庭曉諭被上訴人舉證不足，令其預為 程序有利之選擇，其後被上訴人又另訴請求，可認前述仲裁人 之顯然偏頗云云，然前述撤回行為，形式觀之乃有利於上訴人 ，且仲裁庭縱曾為前述曉諭，或為減縮爭點以利程序之加速進 行，而被上訴人是否撤回或上訴人是否同意其撤回，渠等各有 其程序選擇及自主權利，上訴人既已同意被上訴人之撤回，自 難事後因被上訴人另訴請求，即推論此乃仲裁人之顯然偏頗行 為所致，核屬個人事後臆測之詞，亦難認其關連性，自無可採 。 ⒌從而，上訴人所舉證明，並不能證明系爭仲裁判斷之仲裁人顏 玉明教授有違反仲裁法之告知義務，及主任仲裁人古嘉諄律師 雖有違反同法第15條第2項第3款規定之告知義務，然並無事實 足認彼等已不能獨立及公正執行職務，致顯有偏頗，並足以影 響仲裁判斷結果之事實，則上訴人依仲裁法第40條第1項第5款 規定，訴請撤銷系爭仲裁判斷，亦無理由。 綜上所述，上訴人依仲裁法第40條第1款所定違反同法第38條 第1項第2款，及同法第40條第1項第3、5款等規定，訴請撤銷 系爭仲裁判斷，非屬正當，不應准許。從而原審所為上訴人敗 訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改 判，為無理由，應予駁回。 本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據 ，經本院斟酌後，認為均不足以影響本件判決之結果，爰不逐 一論列，附此敘明。 據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、 第78條，判決如主文。 中 華 民 國 105 年 10 月 11 日 民事第七庭 審判長法 官 李媛媛 法 官 陳婷玉 法 官 林翠華 正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 （均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但 書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 105 年 10 月 11 日 書記官 黃文儀 附註： 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）： 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。