裁判書系統

112年度建上字第17號

上  訴  人  三石營造有限公司

法定代理人  許銘翔  

訴訟代理人  顏瑞成律師

複  代理人  宗孝珩律師

被  上訴人  勝彩工程有限公司

法定代理人  林瑧儀  

訴訟代理人  董郁琦律師

複  代理人  李思慧律師

被  上訴人  櫻王建材有限公司

法定代理人  鍾金帛  

上列當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國111年12月16日臺灣桃園地方法院110年度建字第24號第一審判決提起上訴，並減縮上訴聲明，本院於114年12月17日言詞辯論終結，判決如下：

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

櫻王公司經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。 

上訴人主張：伊承攬業主禾鑫高精密科技股份有限公司（下稱禾鑫高公司）桃園市○○區○○路000號「禾鑫高新廠龍潭區廠房」（下稱系爭廠房）營造工程，向櫻王公司購買磁磚黏著劑（下稱系爭黏著劑），並由訴外人禾凱建設實業有限公司（下稱禾凱公司）將系爭廠房外牆工程代為分別發包予勝彩公司施作防水工程、士昌公司施作磁磚貼合工程，及震達公司施作抿石子黏貼工程，同時由育隆公司提供海寶隆HBN-888防水材料（下稱系爭海寶隆）予勝彩公司。惟伊於民國109年9月26日發現系爭外牆有「外牆抿石子無法有效黏著」、「外部磁磚無法黏著」、「外牆防水材料經過施工6個月後發生吐黃油以致於污染外牆抿石子與磁磚表面」等瑕疵（下合稱系爭瑕疵），致使系爭外牆需全部拆除重建，伊於109年11月3日與勝彩公司、櫻王公司、育隆公司召開會議達成共識，決議先由伊自行修繕，待桃園市土木技師公會鑑定釐清責任歸屬後，伊再向責任廠商請求包含修補費用、訴訟費用等全部花費（下稱系爭會議）。詎勝彩公司、櫻王公司拒絕依鑑定結果賠償，爰擇一有利依伊與勝彩公司間承攬契約、系爭會議、民法第493條第2項、第495第1項、第227條第1項、第2項規定，請求勝彩公司給付如附表所示之金額345萬4,284元、第一審律師費用8萬元及鑑定費用16萬7,000元，共370萬1,284元；另擇一有利依伊與櫻王公司間買賣契約、系爭會議、民法第354條、第360條、第227條第1項、第2項規定，請求櫻王公司給付370萬1,284元，勝彩公司、櫻王公司並負不真正連帶責任（原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並為上訴聲明之減縮）。上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，勝彩公司、櫻王公司應各給付370萬1,284元，及自起訴狀繕本送達最後一位被上訴人之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢前項給付，如任何一被上訴人履行一部或全部者，其餘被上訴人免為該一部或全部之給付。㈣願供擔保請准宣告假執行（上訴人逾此範圍之請求，非本院審理範圍，不予贅敘）。　　

勝彩公司則以：伊係與禾凱公司成立承攬契約，而非上訴人。伊承攬內容為含工帶料防水施作，系爭海寶隆經檢驗均符合防水標準，伊施作並無瑕疵，縱有瑕疵，上訴人未曾催告伊修補。又系爭海寶隆與系爭黏著劑是否相容，係上訴人應予確認，與伊無涉等語，資為抗辯。並答辯聲明：上訴駁回。

櫻王公司經合法通知未於言詞辯論期日到場，惟於原審辯稱：系爭黏著劑經檢驗合格，且出貨後有陪同技師到系爭廠房做拉拔測試，測試結果符合規範等語，資為抗辯。

經查，上訴人承攬業主系爭廠房營造工程後，自行向櫻王公司購買系爭黏著劑，並由禾凱公司將系爭外牆分項發包予各廠商，包含勝彩公司含工帶料負責施作防水工程、士昌公司施作磁磚貼合工程（僅出工不含料），及震達公司施作抿石子黏貼工程（僅出工不含料），勝彩公司則向育隆公司購買系爭海寶隆等情，為上訴人及勝彩公司、櫻王公司所不爭執，並有工程合約書、請款單、估驗請款單、出貨單附卷可佐（見原審卷㈠第180至262頁），堪認勝彩公司與士昌公司、震達公司就系爭廠房外牆工程為平行包商（按此為上訴人所不爭執，見本院卷㈠第428頁），其等間施工界面、工期和安全衛生管理等事項，應由業主或上訴人或上訴人指定之人負責協調、溝通，不因其等在禾凱公司其他工地工程有一同施工經驗，即可免除業主或上訴人或上訴人指定之人協調、溝通責任，先予敘明。

上訴人請求勝彩公司、櫻王公司各給付370萬1,284元，並負不真正連帶責任，則為勝彩公司、櫻王公司所否認，並以前開情詞置辯。經查：

　㈠上訴人不得請求勝彩公司給付370萬1,284元：

　⒈按定作人主張工作有瑕疵，請求承攬人負瑕疵擔保責任者，須舉證證明工作有瑕疵之事實。又所謂不完全給付，係債務人有可歸責事由，所為給付之內容不符債務本旨，違反誠信與衡平原則，債權人得依民法第227條第1項規定，按給付遲延或給付不能之規定行使其權利。

　⒉上訴人主張系爭廠房外牆有系爭瑕疵存在，業據提出照片為證（見原審卷㈠第17、388、390頁、卷㈡第33頁），且為勝彩公司所不爭執，先堪認定。

　⒊上訴人復主張系爭瑕疵係因勝彩公司使用之系爭海寶隆所造成，固提出其於起訴前委任桃園市土木技師公會鑑定報告為證（按勝彩公司爭執上訴人未經其同意而自行送鑑，下稱系爭鑑定報告）。惟查，系爭鑑定報告結論略以：系爭外牆裝修材的剝落多為系爭海寶隆與系爭黏著劑之介面發生，顯現兩種材質間之接著力不佳等語，有該鑑定報告附卷可佐（見原審卷㈠第131頁）。依上開鑑定結論可知，系爭外牆磁磚剝落原因為系爭海寶隆與系爭黏著劑兩種材質間之接著力不佳，而非系爭海寶隆欠缺防水功能所致。且上訴人亦不爭執系爭海寶隆具有防水功能（見本院卷㈠第131頁），是自難執系爭鑑定報告推認勝彩公司之工作有瑕疵，亦難執此遽認

　　勝彩公司給付之內容不符債務本旨。

　⒋上訴人雖主張勝彩公司施作防水工程，須配合事後進行之磁磚貼合工程、抿石子黏貼工程，選擇適合事後貼合磁磚、黏貼抿石子之防水材料云云，固提出建築物防水設計技術建立之研究報告為憑（見本院卷㈠第329至354頁），然前開研究旨在說明因應防水部位不同，須要何程度防水材料設計，與選擇特定防水材質或黏著劑無涉。參以，勝彩公司與士昌公司、震達公司為平行包商，業如前述，且系爭黏著劑為上訴人自行向櫻王公司購買，勝彩公司豈能知悉上訴人選用之黏著劑材質究竟為何，上訴人主張系爭海寶隆與系爭黏著劑無法接著一事，應可歸責於勝彩公司選擇之防水材料即系爭海寶隆云云，實非可採。　

　⒌至鑑定人劉俊賢於原審雖證稱：系爭海寶隆之磁磚拉拔力不符合CNS12611拔拔力通用標準而有瑕疵云云（見原審卷㈡第105至106頁），除與系爭鑑定報告結論不符外，參以，CNS12611標準係適用於建築物內壁面鋪貼陶瓷面磚時所用之有機質接著劑，陶瓷面磚指CNS9737所規定之面磚；CNS8644標準係適用於鋼筋混凝土建築物的屋頂及外牆等部為防水工程之塗膜防水材料，有CNS8644、CNS12611標準存卷可參（見原審卷㈡第200、224頁）。而系爭海寶隆為彈性橡膠防水膜，有產品技術資料表在卷可佐（見原審卷㈡第238至239頁），勝彩公司抗辯系爭海寶隆應適用CNS8644標準，而非CNS12611標準等語，即屬有據。上訴人主張應適用CNS12611標準云云，洵非可採。故要難執劉俊賢前開證詞即遽為勝彩公司不利之認定。　

　⒍承上所述，系爭瑕疵既係因系爭海寶隆與系爭黏著劑兩種材質間之接著力不佳造成，而各物料之間能否相互融合要屬上訴人責任，與勝彩公司無涉，自難認勝彩公司使用系爭海寶隆施作防水工程有何瑕疵。此外，上訴人復未能再舉證證明勝彩公司承攬工作有瑕疵或未依債之本旨給付之事實，則上訴人依其與勝彩公司間承攬契約、系爭會議、民法第493條第2項、第495第1項、第227條第1項、第2項規定，請求勝彩公司給付370萬1,284元云云，洵非可採。　

　㈡上訴人不得請求櫻王公司給付370萬1,284元：　

　⒈按主張因物之瑕疵而請求減少價金之買受人，應就該瑕疵存在及其如何減少物之價值、通常效用或契約預定效用之情，負舉證責任。

　⒉上訴人主張櫻王公司出售之系爭黏著劑有瑕疵存在云云，固提出系爭鑑定報告為證。然查，系爭鑑定報告中C區未施作防水直接以系爭黏著劑黏貼磁磚之拉拔試驗強度合格（見原審卷㈠第131頁），足見櫻王公司出賣予上訴人之系爭黏著劑並無瑕疵存在。櫻王公司辯稱其出賣之系爭黏著劑，係符合債之本旨而為給付等語，即屬可採。

　⒊此外，上訴人復未能再舉證證明櫻王公司交付之系爭黏著劑有瑕疵存在或櫻王公司有未依債之本旨給付之事實，則上訴人依其與櫻王公司間買賣契約、系爭會議、民法第354條、第360條、第227條第1項、第2項規定，請求櫻王公司給付370萬1,284元云云，即非可採。　

　㈢上訴人另主張代位勝彩公司向育隆公司請求物之瑕疵擔保債務不履行損害賠償請求權並代為受領云云（見本院卷㈢第442至443頁），惟按上訴人於終局判決前，得將上訴撤回；撤回上訴者，喪失其上訴權，民事訴訟法第459條第1項、第3項分別定有明文。故上訴人提起上訴後，撤回上訴之全部或一部者，即喪失上訴權，該撤回部分之判決即告確定。查，上訴人於原審主張依系爭會議、民法第242條、第354條、第360條、第227條規定，請求育隆公司給付勝彩公司455萬8,762元本息，並由其代為受領，經原審判決駁回，上訴人不服提起上訴後，已於112年7月25日撤回對育隆公司上訴，有本院準備程序筆錄可參（見本院卷㈠第475頁），該撤回部分之判決即告確定，自無許上訴人就此再為主張其得代位勝彩公司向育隆公司請求物之瑕疵擔保債務不履行損害賠償請求權並代為受領云云，是上訴人此部分主張，亦屬無據。

綜上所述，上訴人依其與勝彩公司間承攬契約、系爭會議、民法第493條第2項、第495第1項、第227條第1項、第2項規定，請求勝彩公司給付370萬1,284元本息；依其與櫻王公司間買賣契約、系爭會議、民法第354條、第360條、第227條第1項、第2項規定，請求櫻王公司給付370萬1,284元本息，勝彩公司、櫻王公司並負不真正連帶責任，非屬正當，不應准許。從而，原審所為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，判決如主文。　

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　31　　日

　　　　　　　　　工程法庭

　　　　　　　　　　　審判長法　官　張松鈞

　　　　　　　　　　　　　　法　官　許勻睿

　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳君鳳

正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　1 　　月　　2 　　日

　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭姝妤

附表：