裁判書系統

最高法院民事判決　　　　　　　一○二年度台上字第三六三號 上　訴　人　博匠營造股份有限公司 法定代理人　方政武 訴訟代理人　余文恭律師 　　　　　　張菀萱律師 被 上訴 人　融昱企業有限公司 法定代理人　周鈴筑 訴訟代理人　佘遠霆律師 上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國一○一 年一月十日台灣高等法院第二審判決（九十九年度建上字第八一 號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 原判決廢棄，發回台灣高等法院。 理 由 本件被上訴人主張：兩造於民國九十七年七月三十日訂定工程合 約（下稱系爭合約），約定上訴人就其承攬之國立政治大學（下 稱政大）憩賢樓整修工程其中外牆飾板工程交由伊施作，工程總 價新台幣（下同）四百十四萬元，嗣又合意追加七萬五千四百二 十五元之工程（下合稱系爭工程），系爭工程款合計四百二十一 萬五千四百二十五元。伊已依約完工，上訴人僅給付部分工程款 ，尚欠二百零二萬三千八百五十元未付等情。爰依系爭合約之約 定，求為命上訴人如數給付，並加計法定遲延利息之判決。 上訴人則以：依系爭合約第五條約定，被上訴人應依合約所附工 程進度表於九十七年八月二十七日完工，而其從未依該條後段約 定函請伊同意延長完工期限，則其至同年十月九日始完成系爭工 程，扣除因玻璃未清除及下雨之天數，計遲延三十六天，依系爭 合約第十九條約定，應給付伊違約金二百八十四萬四千元，則自 伊應付之工程款扣除該違約金後，被上訴人已無餘款可得請求等 語，資為抗辯。並以伊已依第一審所為准許假執行之判決，給付 被上訴人二百五十四萬七千六百六十五元，求為命被上訴人賠償 因假執行所為給付之損害即上開金額法定遲延利息之判決。 原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，及駁回其 請求被上訴人賠償假執行損害之聲明，無非以：依系爭合約第五 條約定，上訴人通知被上訴人之翌日為應開工日。系爭合約所附 之工程進度表，係由上訴人對政大所提出，且被上訴人於簽訂系 爭合約後始有履行系爭合約之義務，自不得謂被上訴人須依該工 程進度表履行。上訴人並未提出通知被上訴人開工之證明，工程 進度表又與被上訴人開工時點無關，則依九十七年八月工作月報 表之記載，被上訴人主張以同年八月九日為開工日為可採。再者 ，依政大九十八年八月六日函件所載：上訴人承攬憩賢樓整修工 程，已於九十八年一月七日完成驗收作業，工程履約期限原為九 十七年九月十日，期間因天候與變更設計原因，同意展延履約期 限為九十七年十月二十二日，上訴人於九十七年十月二十二日申 報完工，並無逾期違約與扣罰工程款情事等語。參以被上訴人主 張系爭工程因下列因素而無法施作：玻璃未清有三日（八月十一 至十二日、十四日）；停電有三日（九月五日至七日）；下雨有 十七日（八月十七至十八日、二十三至二十五日、三十一日，九 月一至四日、八至十四日），完工日延至九十七年十月七日；展 延期間因下雨有九日（九月十五至十九日、二十三日、二十七日 、三十日、十月七日），均在監造單位程鈞柏建築師事務所檢送 之資料內。上訴人抗辯因被上訴人施工逾期，應以工程款扣除逾 期違約金云云，為不足採。綜上，被上訴人依系爭合約之約定， 請求二百零二萬三千八百五十元本息，洵屬有據，應予准許。上 訴人之上訴既無理由，則其請求被上訴人賠償因假執行所為給付 之損害即二百五十四萬七千六百六十五元之法定遲延利息，為無 理由，不應准許等詞，為其判斷之基礎。 惟查監造單位程鈞柏建築師事務所監造日報表於九十七年八月七 日記載：外牆造型玻纖施工等語（見第一審卷㈡第四二頁反面） 。果爾，被上訴人於九十七年八月七日既已施作外牆，至遲似已 於該日開工，原審就此未遑細究，逕以上訴人未提出通知被上訴 人開工之證明，即認被上訴人主張九十七年八月九日開工日為可 採，未免速斷。次查，上訴人與業主政大間之工程採購契約，及 上訴人與被上訴人間之系爭合約，乃分別不同之法律關係，應依 各自契約條款作為規範。系爭合約第五條後段約定：「如因工程 設計變更或因天災人禍確為人力所不及或因上訴人所供材料供應 不足，致影響完工日期，被上訴人得函請上訴人同意延長完工期 限」等語（見第一審卷㈠第四頁）。上訴人抗辯：被上訴人從未 函請伊同意延長完工期限云云，攸關被上訴人依約得否認其未逾 期而無須給付違約金，係屬重要防禦方法，原審就此疏未調查審 認，遽以業主政大同意展延上訴人之履約期限，即認被上訴人並 無逾期，進而為不利於上訴人之判決，並有未合。上訴論旨，指 摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。 據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第 一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。 中 華 民 國 一○二 年 二 月 二十七 日 最高法院民事第六庭 審判長法官 陳 重 瑜 法官 黃 秀 得 法官 李 慧 兒 法官 魏 大 喨 法官 林 金 吾 本件正本證明與原本無異 書 記 官 中 華 民 國 一○二 年 三 月 十二 日 m