最高法院民事
裁定 109年度
台上字第1274號
上 訴 人 國立臺灣師範大學
法定
代理人 吳正己
訴訟代理人 陳明暉
律師
被
上訴 人 茂新營造工程股份有限公司
法定代理人 孫冠鈺
被 上訴 人 福林工程股份有限公司
法定代理人 孫新惠
共 同
訴訟代理人 謝佳伯律師
上列
當事人間請求給付工程款等事件，上訴人對於中華民國 107
年11月27日臺灣高等法院第二審判決（106 年度建上字第66號）
，提起上訴，本院裁定如下：
主 文
上訴駁回。
第三審
訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
按上訴第三審法院，
非以原
判決違背法令為理由，不得為之。又
提起上訴，上訴狀內應記載上訴理由，表明原判決所違背之法令
及其具體內容，
暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，其依
民事訴訟法第469條之1規定提起上訴者，並應具體敘述為從事法
之續造、確保
裁判之一致性或其他所涉及之
法律見解具有原則上
重要性之理由。同法第467條、第470條第2 項定有明文。而依同
法第468 條規定，判決不
適用法規或適用不當者，為違背法令；
依同法第469 條規定，判決有該條所列各款情形之一者，為當然
違背法令。是當事人提起上訴，如以同法第469 條所列各款情形
為理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決有合於各該條款規定
情形之具體內容，及係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實
。如依同法第468 條規定，以原判決有不適用法規或適用法規不
當為理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決所違背之法令條項
，有關解釋字號，或成文法以外之習慣或法理等及其具體內容，
暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從
事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原
則上重要性之理由。上訴狀或理由書如未依上述方法表明，或其
所表明者與
上開法條規定不合時，即
難認為已合法表明上訴理由
，其上訴自非合法。
本件上訴人對於原判決其敗訴部分提起上訴
，雖以該不利部分判決違背法令為由，
惟核其上訴理由狀
所載內
容，係就原審取捨證據、認定事實及解釋契約之職權行使所論斷
：
兩造於民國99年7月6日簽訂國立臺灣師範大學林口校區資訊與
教學大樓新建工程（下稱
系爭工程）採購案契約，由被上訴人茂
新營造工程股份有限公司（下稱茂新公司）、福林工程股份有限
公司（下稱福林公司）共同
承攬上訴人招標之系爭工程，契約結
算金額為新臺幣（下同）5億5,792萬6,528元，實際完工日為101
年7月20日，並於102年6月7日完成驗收。系爭工程因天候因素無
法施工，參以系爭工程監造單位潘冀聯合建築師事務所之意見，
再展延工期2.5 日，復因安全監視及緊急求救系統變更設計，
參
酌中華民國電機技師公會之鑑定結果，再展延工期42.5日，是被
上訴人實際逾期完工12.5日，與逾期改善缺失5 日合併計算，共
計逾期17.5日，審酌被上訴人逾
期日數佔總工程日數之比例甚低
，且系爭工程雖稍有遲延，上訴人仍有原校區可供使用，所受損
害尚屬有限等一切情狀，約定之
違約金尚嫌過高，應予酌減為按
契約總價千分之0.5 計算始屬適當，則上訴人僅得扣罰逾期違約
金488萬1,853元，應再給付茂新公司2,238萬481元、福林公司76
0萬8,104元工程款。又上訴人未依系爭契約條件第5 條之約定給
付估驗款，應無正當理由，自應負遲延責任，被上訴人茂新公司
、福林公司請求上訴人依序
給付遲延給付估驗款之法定
遲延利息
183萬6,466元、99萬1,915 元，為有理由
等情，指摘其為不當，
並就原審所為論斷，泛言未論斷或論斷違法，
而非表明該不利部
分判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法
令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性
或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合
法表明上訴理由。
依首揭說明，應認其上訴為不合法。末查
民法
第252 條所定：約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額
。係屬法院之職權，倘法院已斟酌一般客觀事實、社會經濟狀況
、當事人所受損害、
債務人若能如期履行債務，
債權人可享受之
利益等一切情狀，而核減違約金，即不得任指其核減不當，以為
上訴第三審之理由。原審斟酌
上揭所指一切情狀，核減系爭違約
金，經核並無違背法令情形，
附此敘明。
據上論結，本件上訴為不合法。依民事訴訟法第481條、第444條
第1 項、第95條、第78條，裁定如主文。
中 華 民 國 110 年 6 月 30 日
最高法院民事第六庭
審判長法官 鄭 雅 萍
法官 陳 玉 完
法官 周 玫 芳
法官 王 本 源
法官 王 金 龍
本件
正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 110 年 7 月 7 日