裁判書系統

臺灣桃園地方法院民事判決　　　　　　　 100年度建字第62號 原　　　告　同懋室內裝修有限公司 法定代理人　林柏年 被　　　告　葉俊良 上列當事人間請求給付工程款等事件，經台灣台北地方法院移送 前來，本院於民國100年11月10日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面： 按訴狀送達後，原告不得將訴變更或追加他訴，但擴張或減 縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條 第1 項第3 款定有明文。本件原告起訴狀訴之聲明第1 項為 ：「被告應給付承攬價金新臺幣（下同）71萬元予原告」， 嗣於訴訟中將上開訴之聲明擴張為：「被告應給付原告71萬 元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按年利率 5%計算之利息」，經核與前揭規定相符，應予准許。 貳、實體方面： 一、原告主張： ㈠原告於民國（下同）95年8 月2 日承攬被告「發現紐約12 F 、13F 室內裝修」工程（下稱系爭工程），兩造並簽訂 室內設計工程承攬合約書（下稱系爭合約書），約定工程 總價為211 萬元，其間被告已陸續給付原告140 萬元之承 攬報酬，而原告已依約定於95年9 月17日完成系爭工程並 將房屋交付被告，原告於95年12月31日向被告請求支付剩 餘工程款71萬元，惟被告遲未給付，爰依上開合約書請求 被告給付積欠之承攬報酬71萬元及自起訴狀繕本送達被告 翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息，並陳明願供 擔保請准宣告假執行。 ㈡對於被告答辯之陳述： ⒈被告一再辯稱系爭工程尚未完工驗收，但系爭工程並無 如被告所稱品質數量不符之情形，且業已完成驗收，依 系爭合約書之約定，原告自得請求被告給付承攬報酬。 ⒉一般工程承攬價金之給付為工程完工後經雙方驗收合格 後始行支付，被告既辯稱系爭工程未經其簽字認定完工 ，則原告之報酬請求權時效期間顯未開始起算，故尚未 罹於時效。 二、被告則以：原告雖於95年12月31日提出請款單向被告請求工 程款，惟系爭工程施工之品質及數量均不符承攬契約之約定 而有諸多瑕疵，且缺失迄今仍未修復，工程至今亦未完成驗 收程序，況原告事隔4 年半後始向被告請求給付工程尾款， 其報酬請求權顯已罹於時效。再者，原告未按承攬合約如期 完工，亦未改善工程瑕疵拖延5 年，視同逾期完工，依承攬 合約第8 條之規定，原告尚應賠償罰款予被告，爰聲明：駁 回原告之訴及假執行之聲請。 三、兩造不爭執事項： ㈠兩造於95年8月2日簽訂系爭合約書。 ㈡被告尚有承攬報酬71萬元未給付。 四、兩造爭執事項： ㈠原告之報酬請求權已否罹於時效？ ㈡如原告之報酬請求權尚未罹於時效，被告得否以工程有瑕 疵為由，拒絕給付報酬？如否，原告有權請求被告給付報 酬若干？ 五、本院之判斷： ㈠原告之報酬請求權已罹於時效而消滅 ⒈按承攬人之報酬請求權，因2 年間不行使而消滅，又消 滅時效，自請求權可行使時起算，民法第127 條第7 款 、第128 條分別定有明文。次按，稱承攬者，謂當事人 約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成， 給付報酬之契約，復為民法第490 條第1 項所明定。 ⒉原告起訴主張系爭工程業已依兩造承攬契約預定完工日 即95年9 月17日前完工，並經被告驗收完畢，被告則堅 詞否認系爭工程已完工驗收，並主張時效抗辯。依兩造 間系爭合約書第6 條約定：「付款方法：應依下列方式 為之：⑴簽約時，甲方（即被告）應付工程總價款10% ，計185,000 元整。⑵工程開工時，甲方再給付工程總 價款30% ，計555,000 元整。⑶工程進行至基礎完成時 ，甲方再付工程總價款30% ，計555, 000元整。⑷工程 完成時，甲方再付應付工程總價款20 %，計370,000 元 整。⑸工程完工驗收完畢後付清尾款10% ，計185,000 元整。」等文字，可知定作人即被告於系爭工程完工驗 收完畢後，即應付清所有承攬報酬。而系爭工程究竟何 時完工、驗收？事涉原告承攬報酬請求權已否罹於時效 ，乃兩造爭點所在： ⑴按承攬人完成工作，應使其具備約定之品質，無減少 或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，固為民 法第492 條所明定，惟此乃有關承攬人瑕疵擔保責任 之規定，與承攬工作之完成無涉。倘承攬工作已完成 ，縱該工作有瑕疵，亦不得因而謂工作尚未完成（最 高法院85年度台上字第2280號、81年度台上字第2736 號、89年台上字第2068號判決意旨參照）。被告雖稱 原告施工的品質與數量均不符承攬契約之約定，至今 尚未完工亦未完成驗收程序云云，但被告既自承其於 95年10月中旬即已搬遷入住系爭工程地點至今（本院 卷第51頁背面），堪認原告施作之工程，已完成重要 部分之工程，而合於預期使用之目的，至被告所舉尚 待改善之事項（台灣台北地方法院100 年度建字第22 5 號卷第65-105頁），縱足以構成瑕疵，亦屬承攬工 作完成後，原告所應負之瑕疵擔保責任問題，仍無礙 於完工之認定。 ⑵次查，原告主張其於95年9 月17日即已將系爭工程交 付被告，並於被告遷入居住後約1 個月，要求被告確 認系爭工程有無需要進行修補之處，俾以辦理驗收， 隨後原告於95年12月31日將請款單交付被告，對此， 被告僅辯謂：因部分工程不符合約內容，故伊迄未辦 理驗收（均請詳見本院卷第51頁背面）等語，益見原 告確於95年9 月至10月間，即已完成系爭承攬工程並 交付被告受領。經查，系爭合約書第10條明定：「⒈ 全部工程完竣後，乙方應通知甲方驗收。⒉工程驗收 時經甲方驗收未合格部分，乙方應於五日內改善完竣 再辦理驗收」，原告在95年10月中旬即已將系爭工程 交付被告受領要求驗收，乃被告所不爭，則被告即應 辦理驗收，如驗收不合格即應限期通知原告修補瑕疵 。系爭承攬報酬尾款之給付，係附有以完工驗收合格 為停止條件，惟被告搬遷入住後長達近5 年期間，除 於本訴訟中臚列系爭工程瑕疵之證據（台灣台北地方 法院100 年建字第225 號卷第67頁以下）外，在原告 完成工程後，既未告以尚有何需修補改善之處，亦未 限期要求原告改善，而對於原告驗收之請求，僅以工 程存有瑕疵為由回絕拒不辦理驗收。此舉因而使系爭 報酬請求權所附停止條件無法成就，致原告無從行使 其權利，足認被告係以不正當行為阻其條件之成就， 依民法第101 條第1 規定應視為條件已成就。原告因 遲未見被告辦理驗收，而於95年12月底提出估價單請 求被告付款，應認系爭工程最遲於斯時已經驗收完畢 。 ⒊綜上說明，系爭工程至遲於95年10月中旬被告搬遷入住 時即已完工，並至遲於95年12月底驗收完畢，依系爭合 約書第6 條之約定，原告最遲在95年12月底即得請求被 告給付剩餘之承攬報酬。惟被告直至100 年5 月2 日始 起訴請求被告給付，有起訴狀上之台灣台北地方法院收 狀戮之日期可稽（見台灣台北地方法院100 年度建字第 225 號卷第4 頁），顯已逾2 年之請求權時效期間，被 告並已為時效之抗辯，可認原告之承攬報酬請求權業因 罹於時效而無由請求。 ⒋原告雖於被告主張時效抗辯後改稱：被告既已承認系爭 工程尚未完工驗收，則承攬報酬請求權時效期間尚未開 始起算云云。但查，系爭合約書第6 條第4 、5 款之承 攬報酬請求權係以完工或驗收為停止條件，倘系爭工程 尚未完工驗收，則原告之報酬請求權在各該條件未成就 前尚未發生，原告即無由請求給付報酬。從而，不論系 爭工程已否完工驗收，原告基於兩造間之承攬契約請求 被告給付承攬報酬71萬元及法定遲延利息，均無理由， 應予駁回。 ㈡原告之訴既無理由，其陳明願供擔保請准宣告假執行，即 失所附麗，應併駁回之。 六、本件判決之基礎事實已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉 證，核與判決無影響，毋庸一一論列，併此敘明。 七、據上論斷，本件原告之訴為無理由，應依民事訴訟法第78條 ，判決如主文。 中 華 民 國 100 年 11 月 24 日 民事第一庭 法 官 邱璿如 以上正本證明與原本無異 如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 100 年 11 月 24 日 書記官 利冠蔚